...Sözleşmesi'nin Fiyat farkı ödemesi ve hesaplaması başlıklı 14. ...takdir hakkı tanıdığı, davalı idarenin takdir hakkını, hukuka aykırı olarak kullandığına... ...doğrultusunda Kepez Belediyesi ekiplerince 13/02/2017 tarihinde inşaatın mühürlendiği ve inşaatın...

...hazırlandığı, metraj ve birim fiyatlar yönünden yapılan hesaplamanın Yargıtay denetimine elverişli olmadığı... ...olan amacı ve muhakeme usulünün hakka varma ve hakkı bulma maksadıyla kabul edilmiş olması...

...yapılan yargılama sırasında, taraf vekilleri huzurunda ve bilirkişi nezaretinde sözleşme... ...maddedeki yöntem izlenerek yeni birim fiyat hesaplamasının yapılması gerekir.

...incelemesinden geçen alacak davasında verilen karar hakkında yapılan temyiz incelemesi sonucunda... Davacı vekili, 06/09/2017 tarihli ıslah dilekçesinde gecikme cezasına... ...günden 158 gün düşülerek 190 gün için hesaplamanın yapıldığı, hesaplanan bu sürenin...

...Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 30/11/2017 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye... olarak hesaplandığı, bu hesaplamalara göre alacak ve/veya borç oluşmadığı... ...kabul aşaması tamamlanıncaya kadar uyuşmazlık hakkında Kurulumuzca karar verilmesi mümkün...

...sözleşmenin feshedilmesi halinde, yükleniciler hakkında 26 ncı madde hükümlerine göre işlem... Sözleşmeye göre işin bitim tarihi 06.01.2017 iken, Süre Uzatım ve Ödenek Aktarım Komisyonunun... ...karşıladığı” iddiasının ve buna ilişkin hesaplamaların hiçbir hukuki geçerliliği kalmamıştır...

Fiyat farkı ödemesi ve hesaplaması şartları başlıklı 14. ...mümkün olmadığı takdirde sözleşmeden dönme hakkı bulunmaktadır. ...çözüme kavuşturulması gerektiğini, davalının, huzurdaki davanın açılmasından sonraki süreçte...

...verilen açıklamalar çerçevesinde Daire kararı hakkında esas yönünden denilecek bulunmamakta... TL/m² üzerinden hesaplamada bulunulduğu, dolayısıyla da kamu... Maddi Olay 2017 hesap yılı çerçevesinde yapılan denetim neticesinde; ..

...gerekçelerle güncellenerek de 2016 yılı için … TL, 2017 yılı için … TL, 2018 yılı için ise... ...yüklenicinin belirlediği yeni birim fiyat üzerinden hesaplama yapıldığından [aslında (B) bendi... Yüklenici, fiyat uyuşmazlığı hakkındaki Bayındırlık Kurulunun kararını...