TEMYİZ EDENİN İDDİALARI: Davacı ... bilirkişi raporlarıyla sözleşmenin haksız sebeple feshedildiğinin tespit ... ... ... gölet konusunda uzman jeoloji ve inşaat ... getirilmediği ve bu nedenle uygun çalışma ortamı ... daha süre olduğu, sözleşmenin feshinin haklı sebebe dayanmadığının ... ... ...yasaklarının, sözleşmeyi uygulayan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık, herhangi... ... ... gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ... ve sözleşmenin feshedilerek hesabın genel ... edileceği, mücbir sebepler dışında, ihale ... yerine getirmemenin sözleşmenin uygulanması sırasında ...

... yaptırılması bedeli, sözleşmeye göre yükleniciye ... ödenecek bedelden fazla olursa aradaki fark yüklenicinin ... teminatından kesilir, fesih halinde ise genel ... ... ...er teslimi yapılmış olmakla birlikte herhangi bir imalatı gerçekleşmeyen ve yapımı tamamlanmayan yapım işinde, mücbir sebeplerle sözleşmenin idarece feshi nedeniyle yükleniciye 4735 sayılı Kanunu...

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı ... çıkıldığı, bu sebeple aksamalar olduğu ... ... ...süresinin uzaması nedeniyle davacı yüklenicinin süre uzatımına hak kazandığı, bu durumda, sözleşmenin feshi yerine tasfiyesinin... ... Bu itibarla, her ne kadar davacı tarafından ... hakedişlerin geç ödenmesi nedenleriyle süre uzatımına ... anlaşıldığından, davacının sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini ...

Temyiz Sebepleri 1.Bölge Adliye ... görüş bildirmesi neticesinde başkaca hiç ... 2019 tarihindeki fesih başvurusunu kabul ... hazırladığı raporda sözleşmenin ön görülmeyen ... ... ... gerekçesinde; madde ile, sözleşmelerin imalat ... uygulanmasına herhangi bir engel olmadığını ... değişikliği kapsamındaki fesih talebini gerekçesiz olarak ... reddettiğini, açıklanan nedenlerle Bölge Adliye ... ... ... itibarıyla devam eden sözleşmeler, imalat girdilerinin ... meydana gelmesi nedeniyle, bu maddenin yürürlüğe ... bağlı olarak feshedilip tasfiye edilebilir ...

...sebebiyle sözleşmenin feshedildiğini, idarenin herhangi bir kusuru bulunmadığını, kaldı ki, idarenin kusurlu olduğu kabul edilse dahi, davacının da beklemeyi kabul etmesi nedeniyle... ... ...maddeleri uyarınca, uzman bilirkişi... ... Kararın bu sebeple davalı...

... firma tarafından herhangi bir bildirim yapılmadığı ... edilmesinin aksi hâlde sözleşmenin 40 ... ... TEMYİZ EDENİN İDDİALARI: Davacılar ... 20 gün gecikmeye neden olduğu, kırıcıyı devreye ... ... ...süre verilmesi isteminin uygun bulunmadığı, bu nedenle sözleşmenin feshine karar verildiği, 45 günlük yasal süre içinde... ... ...sinde yer alan sebeplerden birinin...

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı ... belirtildiği, tek taraflı feshin 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu' ... teşkil ettiği, bu nedenle Kanun'un ... ... ...sinde yer alan sebeplerden birinin...

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI... ... ...sinde yer alan sebeplerden birinin... ... ...de analiz sonucunun şartnameye uygun olmaması nedeniyle sözleşmenin feshedilmesi ve yasaklama kararı verilmesinde hukuka...