...revize iş programının düzenlendiği, uzatılan sürede yapılan imalatlara fiyat farkının hesaplanması... ...ceza kesilemediği ve cezasız 100 gün süre uzatımı verildiği, Söz konusu cezasız süre... ...ancak 100 günlük süreye ödenek konulmadığı, verilen 100 günlük ilave süreye ödenek konulmayarak...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Antalya Manavgat... ...süre uzatımı talebinde bulunulduğu, bu süre uzatımı talebinin uygun bulunduğu ve davacı... İdare Mahkemesi'nce verilen … tarih ve E:… ,

...faaliyette bulunamadığı gerekçesiyle süre uzatımı isteyemez.” , maddesi ile verilen tazmin hükmünün TASDİKİNE, (Sayıştay... havanın fen noktası , işin süresi , süre uzatımı

...gecikmeler sebebi ile yükleniciye 668 gün süre uzatımı verildiği, uzatılan süre içerisinde... nde, idaresince verilen süre uzatımlarına bağlı olarak fiyat... ...yaklaşık 7 aylık sürenin 29 aya çıktığı, süre uzatımına bağlı olarak fiyat farkı hesaplanması...

şeklinde belirterek tekrar süre uzatımı talep etmiştir. Doğal afetler de süre uzatımı verilebilecek durumlar arasında sayılmaktadır. TL için verilen tazmin hükmünün TASDİKİNE, (Üyeler ...