...verilen sürede yüklenicinin istemiş olduğu fiyat farkı ödemesinin uygun görülmediği, Yönündedir. ...geçici kabul tarihi sayılmak üzere, geçici kabul, teminat süresi ve bu süredeki bakım sorumluluğu, kesin kabul ve teminatın... Ancak işin yapılmış kısmının son hakedişindeki miktarına göre hesaplanacak kesin teminat miktarından...

Proje değişiklikleri işin süresini etkileyecek nitelikte ise yüklenicinin bu husustaki... ...hesabında uygulanacak esaslar” ın fiyat farkının hesabı ve ödemesine ilişkin hükümlerinin (5-12 maddeler)’i gereğince... ...fiyatı, iş kaleminin miktarı ile çarpılır ve bulunan tutar hakedişteki sözleşme birim fiyatları ile yapılan işler...

...Sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Geçici hakediş raporları” başlıklı 39 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında... Proje değişiklikleri işin süresini etkileyecek nitelikte ise yüklenicinin bu husustaki... ...kalemlerine dahil edildiği için kayada yapılan hafriyat için ilave ödeme yapılmayacaktır.

...sonuna kadar çalışan tek alt yüklenici olduğu, bütün hakediş raporlarının kendilerince yapılan işler kapsamında... ...suretleri, çalıştırdıkları personelin sosyal güvenlik prim ödemelerini gösteren belgeler, başvuru belgeleri arasında... 'nin alt işvereni olarak çalıştığı ve iş süresince çok sayıda personel çalıştırdığı, bunlara ilişkin...

...işin yapıldığı döneme ilişkin çalışan personelin SGK ödemelerinin yapıldığı, işin davacı şirket tarafından alt... ...ortak girişiminin alt işvereni olarak çalıştığı ve iş süresince çok sayıda personel çalıştırdığı, bunlara ilişkin... ...tarihleri arasında (Taşeron Sözleşmesi tarihi ile Son Taşeron Hakedişi tarihi arası) çalışmış olduğu, 09/09/2013 tarihli...

Defter ve kayıtlarına göre süresinden önce fesih nedeniyle yüklenicinin başka bir iş... ...de eklenmek suretiyle hakettiği iş bedeli ile kanıtlanan ödemeler ve kâr kaybı alacağı yönünden de fesihten sonraki... 2-Davacı davasında ödenmeyen hakediş bedelinin tahsilini de talep etmiştir.

Defter ve kayıtlarına göre süresinden önce fesih nedeniyle yüklenicinin başka bir iş... ...de eklenmek suretiyle hakettiği iş bedeli ile kanıtlanan ödemeler ve kâr kaybı alacağı yönünden de fesihten sonraki... 2-Davacı davasında ödenmeyen hakediş bedelinin tahsilini de talep etmiştir.

metre olarak yer almasına rağmen, söz konusu poza ilişkin olarak 1 no.lu hakedişle ……… metre üzerinden ödeme yapıldığı, dolayısıyla teslim alınan malzeme miktarından ………