Hakedişlerin geç ödenmesinden dolayı ne kadar süre uzatımı verileceğine yönelik ikincil mevzuatta düzenleme bulunmamakla birlikte, Yargıtay kararına göre, hakedişlerin geç ödenmesinden dolayı verilecek süre uzatımının günlük bedel ile gecikilen hakediş tutarının orantılanması üzerinden hesaplanması gerektiği ifade edilmektedir.

...işler için, son hakediş raporu bütçe yılının sonuna rastlayan ayın yirminci günü düzenlenir.” hükmü doğrultusunda hakediş düzenleme yetkisinin kontrol teşkilatının sorumluluğunda olduğu, Düzenlenen 19 nolu hakedişte fiyat farkı hesabında aralık ayı üretici fiyat endeksi belli olmaması sebebiyle kasım ayı üretici fiyat farkı endeks...

düzenlemesi, “Hakediş ödemeleri” başlıklı 42’nci maddesinde “…

...itibaren en geç 45 gün içerisinde ödeneceği düzenlenmişken, aynı Sözleşme Tasarı’nın 12.1.1’inci maddesinde ise hakediş raporunun 30 gün içerisinde tahakkuka bağlanacağı ve bu tarihten itibaren 30 gün içinde ödeme yapılacağı düzenlemesine yer verilmiştir.

...üzere geçici hakediş raporu ile ödeneceği belirtilmiş olup, bu düzenlemeye göre iş sahibinin geçici hakediş raporları ile yaptığı ödemeler avans niteliğinde olduğu ve kesin kabul ile kesin hakediş raporunda ayrıca kesin metrajlar dikkate alınacağından yapılan ödeme ya da ara hakedişten kesinti yapılmamış olması iş sahibi aleyhine yorumlanamaz...

... inci fıkrasının Kanun’un amir hükmüne aykırı olduğu, başka bir ifade ile böyle bir düzenleme ile Kanun hükmünün ilga edilemeyeceği/yürürlükten kaldırılamayacağı, bütçe ödeneklerinin ... fıkrasında belirtildiği üzere, idarenin sözleşmenin ifasına yönelik yükümlülüğünü (hakedişi süresinde ödeme yükümlülüğü) yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi, bu ...

  Sözleşme Tasarısı’nın iddiaya konu olan maddesinde yapılan düzenleme ile hakedişlerde yapılabilecek hatalar ve yanlış uygulamalar nedeniyle, yükleniciye fazla ödenen miktarların yüklenicinin hak edişinden kesileceği, iş bitiminden sonra Sayıştay...