...yükleniciye Yapım İşleri Genel Şartnamesine aykırı olarak 137 günlük ek süre verilmesi sonrasında, revize iş programının... ...birlikte devam ettirmek zorunda kaldıklarını, Velev ki işe ait hakedişler incelendiğinde inşaat yasaklarının olduğu (15...

...talep edilebileceği kabul edilse dahi, davacı idarenin ancak on günlük süre ile sınırlı olarak gecikme cezası talep edebileceğini... Bu cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde ceza tutarı yükleniciden ayrıca tahsil edilir.” hükümleri bulunmaktadır...

...aşamasında; kamu zararının işin 14/03/2019 tarihli son hakedişinde dikkate alınarak Kesin Hesap İcmalinde hesap... Dolayısıyla, ilam maddesinde kamu zararı tutarı olarak hesaplanan … TL tamamen tahsil edilmiş durumdadır.

maddesi kapsamında 300 günlük ilave süre uzatım talebinde bulunulmuştur. ...İş sayılı dosya üzerinden davalı idare aleyhine, hakediş ödemelerinin %60 oranında yapıldığı, ancak işin...

...sunduğundan 01.09.2016 ve 22.09.2016 tarihleri arasında 21 günlük ceza kesilmesi kanaatiyle ceza kesildiğine, İlişkin... ...1 İnşaat Mühendisi 500 Ceza müteakiben düzenlenecek ilk hakedişten kesilir.

...alınmasıyla yeniden yapılan hesaplama sonucu kamu zararı tutarı … TL olarak yeniden belirlenmiştir. Yeni Birim Fiyat Tutanağını imzalayan ve hakedişi düzenleyen …,

Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir. ...kararlarında negatif değer olması bir tarafa, hesaplanan 0,7493 tutarının 0,75’ten küçük olması nedeniyle ihale dışı...

Bu gibi hallerde hakediş raporlarına, proje ve şartnamelerde gösterilen veya... ...gerekçesini sağlayan “U” profil imalatı neticesinde; nefaset tutarında indirim sağlanması sebebiyle bu imalata esas ödeme...

...alınmasıyla yeniden yapılan hesaplama sonucu kamu zararı tutarı … TL olarak yeniden belirlenmiştir. Yeni Birim Fiyat Tutanağını imzalayan ve hakedişi düzenleyen …,