...davacı şirketin 08.08.2007 ve 11.09.2007 tarihli dilekçeler ile 120 günlük cezasız ek süre talebinin davalı Karayolları Genel Müdürlüğü'nce reddedildiği ve noter aracılığı ile çekilen ihtarnamenin 01.10.2007 tarihinde davacı şirkete tebliğ edildiği, 30 günlük sürenin sonunda davalı Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 05...

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davalı idare tarafından, davacıya otobüslerin teslimi için zaten 30 günlük cezalı ek süre verildiği, davacı şirketin araç teslimatında ek süre talebinin sebebini teşkil eden, kamu güvenliğinde kullanılmak ve acil olarak teslim edilmek üzere...

maddelerine istinaden yükleniciye 10 günlük ve sonrasında da 3 günlük cezalı çalışma süresi verildiği, yükleniciye verilen cezalı çalışma süresinin ...

Belirtilen süreler içerisinde iş programının sunulmaması veya teslim edilen iş programının idarece uygun bulunmaması durumunda, gecikilen her gün için, işin süresinde bitirilememesi haline ilişkin olarak sözleşmede öngörülen günlük gecikme cezasının %10’u oranında ceza uygulanır.

...tarafından Yüksek Fen Kurulu’na yapılan başvuru sonrasında alınan karara istinaden geçici kabul itibar tarihinin düzeltildiği, 15 nolu hakedişten sehven kesilen 7 günlük gecikme cezasının tutarı olan 17.360 TL’nin 2021/520 esas sayılı icra dosyasına istinaden Söke İcra Dairesi’nin TR55 0001 5001 5800 7290 4929 56 Iban nolu hesabına aktarılmasının...

Bu çerçevede işin süre uzatımı dahil bitirilmesi gereken 30.04.2021 tarihi ile geçici kabul itibar tarihi olarak kabul edilmesi gereken fiili bitirme tarihi olan 28.05.2021 arasındaki 28 günlük süre için işe ait Sözleşme’nin 25’inci maddesinde belirtilen gecikme cezasının Yükleniciye uygulanması gerekmektedir.