Söz konusu kamu zararından gerekli dikkat ve özeni göstermeyerek belediye bütçesinden gecikme zammı ödenmesine neden olan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı …’nun harcama yetkilisi, Park ve Bahçeler Şube Müdürü …’nın ise gerçekleştirme görevlisi olarak sorumlulukları bulunmaktadır.

...olmadığı, Zira belirtilen işlerin, mesleki uzmanlık gerektiren teknik işler olduğu, kısacası olayda bahsedilen konularda ve bu işlerin takibinde müvekkilinin görevli olmadığını ifade edilerek sorumluluk itirazında bulunsa da; Bahse konu olayda, süre uzatım komisyonunca süre uzatım kararı alınmamış olup, süre uzatım kararını Belediye...

... eksikliklerinden kaynaklı trafikten men edilmesi, alı konulması, görevini yapamaz duruma gelmesi, arıza, kaza, hırsızlık, gasp ... geçecek süre puantajda belirtilerek o günler için araç ve iş makineleri çalışmadı olarak gösterilmek suretiyle hakedişten düşülmesi sorumluluk hukuku açısından uygun görülmemiştir.

Bu imkânsızlık geçici olabileceği gibi sürekli ve kesin de olabilmektedir. ...yapım işleri, idare tarafından görevlendirilen yapı denetim görevlisinin denetimi altında, yüklenici tarafından yönetilir... ...yaptırdığı takdirde yüklenici, bu uygulamanın sonunda doğabilecek sorumluluktan kurtulur.” hükmü bulunmaktadır.

maddede, görevlilerin ceza sorumluluğu da 60. İnşaat ve davalı ... ve San. ve San. 'ın fiil ve davranışlarının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 17.

.’dan (Mali Hizmetler Müd.) tek başına tazminen tahsiline karar verilmişti. ...olduğu, dolayısıyla belediyelere ait ihalelerde ihale komisyonu görevini ifa eden belediye encümeninin almış olduğu ihale...

  Gerek İhale İlanı ve gerekse İdari Şartname’de yeterlik kriteri olarak istenen belgelerin içerisinde   “ ...Sistemi, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 22000), Sosyal Sorumluluk Standardı (SA 8000), İyi Hijyen Uygulamaları (GPP...