maddesine göre işlem yapılacağı hususunun ihtarla bildirildiğini, ihtarın sonuçsuz kalması üzerine de 4735 sayılı Yasa'nın 22.

...teknik şartnameye uygun başka bir mal alıp göndermek suretiyle tamamlamak istediği ancak gönderilen bu branüllerin hiç denenmeden reddedilerek teslim alınmadığı ileri sürülmektedir... ihtar , ihtarlı süre , şartnameye aykırılık , sözleşmenin feshi , yasaklılık

gecikme , ihtar , ihtarlı süre , sözleşme aykırılık , yasaklılık

...cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi, …. II - İNCELEME VE DEĞERLENDİRME Konu, gönderilen bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuatları çerçevesinde Kurulumuzca inceleme ve...

...süresinde tamamlanmaması sebebiyle ceza uygulanmaksızın işin 100 günde tamamlanması için ihtarlı süre verildiği, düzenlenen revize iş programında 100 günlük süreye karşılık... Konu, gönderilen bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuatı çerçevesinde Kurulumuzca inceleme ve değerlendirmeye...

Anılan Kurum yazısına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından gönderilen cevap yazısı ve ekleri 23.02.2023 tarihinde Kurum kayıtlarına alınmıştır. ...iş için hazır edinceye kadar eksik çalışılan her gün ve her bir araç için…) için ihtar yapılmadan belirtilen oran tutarında 16.1.4 bendi hükmünce toplamda 37.558.078,50...

Konular, gönderilen bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuatı çerçevesinde Kurulumuzca inceleme ve değerlendirmeye... ...bitim tarihi de dikkate alınarak, en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarda bulunulur ve sözleşmede belirlenen oranda gecikme cezası süre uzatımları dahil...

...tarihine kadar) teslim edilmediği taktirde sözleşmenin feshedileceği hususu davacıya ihtar edilmiştir. ...talebin kabul edilmediği, diğer taraftan, ürünün temini için anlaşılan firma tarafından gönderilen 27/09/2021 tarihli yazıda, üretimin durdurulduğunun ve mevcut torc siparişlerinin...