... yükleniciye teslim edilmesi halinde işe devamın teknik ... belirtildiği üzere, ihalenin feshinde idarenin kusurlu olduğu ... kesin mahkeme ilamı ile sabit olması, Dikkate alındığında, idarenin sözleşmenin yerine getirilememesinde ... tek kusurlu olması ve ihaleyi tek taraflı olarak ... ... Sözleşmenin feshi sürecinde, sözleşmeye taraf idare ile yüklenicinin ortak kusurlu olması halinde, teminatın gelir kaydedilmesinin mümkün olamayacağı, gecikme sebepli cezai...

... olarak belirlendiği, sözleşmenin 02.02.2007 tarihinde ... görevlendirmelerdeki gecikmeler ile davacı şirketin ... sözleşmede 9 parti halinde ve her bir partide 50 ... alınan Deney Raporları ile ilgili sonuçların 16 ... davanın davacı şirket ve yarıdan fazla hisseye sahip ... ... ... şirkete sebebiyet verilen gecikme nedeniyle en az ... süre tanınmaksızın sözleşmenin feshinin hukuka aykırı olduğunun tespiti ve davanın kabulü yolunda hüküm ...

... uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dâhil ... kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün ... bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi ... ... quot;Gecikme hâlinde uygulanacak cezalar ve sözleşmenin feshi başlıklı 25.

... uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil ... kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün ... bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi ... ... ... dolayı sözleşmenin feshi” başlıklı 23 üncü ... Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere ... edilir.” hükmüne yer verilmiştir. ... ...talep edilebileceği gibi, gecikme cezası da kesilmekte ve teminatlar gelir kaydedilmektedir...

... uyarınca uzlaşma ve cezalarda indirme talebi ile ... vergi ziyaı cezası ile gecikme faizinden de vazgeçilmesi ... açıldığının düşünülmesi halinde uygulanacak müeyyideleri ve ... İlamın 2’nci maddesi ile verilen tazmin hükmünün bozularak ... Dairesine tevdiine, Karar verilmiştir.

... şartnamenin 51.1 ve sözleşmenin 34.2 maddeleri gereğince ... ileri sürerek 22.344TL gecikme cezasının temerrüt tarihi ... itibaren ticari avans faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir ... ... Taraflar arasındaki idari şartnamenin “Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve sözleşmenin feshi” başlıklı 51.1.

... dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere ... en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ... durumun devam etmesi, b-) Sözleşmenin uygulanması sırasında ... ... maddelere göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, yükleniciler hakkında... ... ... bağlı bildirimli feshi ile yüklenicinin sözleşmenin uygulanması ... gelir kaydedilmesi ve sözleşmenin feshi öngörülmüştür. ifadelerine yer verilerek, Kanun'un ... ... ... yazıldığı ve gerekli ceza kesintilerinin uygulandığı, RPT ... hataların uyarı yazıları ve cezalara rağmen devam ettiğinin ...