...kaynaklanmış olup haksız olarak yapılan gecikme cezası kesintisinin iadesi, temel kazısında öngörülmeyen... ... Somut olayda davacı tarafça iş tamamlanarak davalı iş sahibine geçici kabul tutanağı yapılarak teslim edildiği ve teslim sırasında (geçici kabul tutanağında) uyarlama ile ilgili ihtirazi kaydı da bulunmadığından uyarlama istemesi mümkün değildir.

...bir borcunun olmadığı tesbit edildikten ve geçici kabul tutanağının onaylanmasından sonra yarısının iade edileceği, kesin kabul tutanağının onaylanmasından sonra da kalanının yüklenicinin SGK'dan ilişiksizlik belgesi getirmesi halinde iade edileceği belirtildiği ve nakdi teminat kesintisinin iadesi de sözleşmenin 30/2.

Somut olayda geçici kabul 18.08.2009 tarihinde 03.07.2009 itibar tarihi ile kabul edilerek yapılmış olup, iş sahibinin geçici kabul tutanağında cezai şart isteme hakkını saklı tuttuğuna dair bir beyanı bulunmamaktadır.

Geçici hakedişin geçici kabul tutanağındaki geçici kabul itibar tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmiş olması, işin zamanında bitirilmediği yönünde kesin bir kanıt değildir.

Geçici Kabul Tutanağında belirtilen tarihin sehven yazıldığı iddiasıyla sonradan Yapım İşleri Kesin Kabul Tutanağına ile değiştirilmesi yukarda belirilen mevzuat hükümleri karşında mümkün değildir. ... Geçici kabul tutanağındaki tarihin hatalı yazıldığı gerekçesiyle kesin kabul tutanağı ile bu tarihin değiştirilmesi mümkün değildir.

… (7) Geçici kabul tutanağı, ihale makamı veya yetkilendirdiği kişilerce onaylandıktan sonra geçerli olur. ... Geçici kabulün yapılmasını müteakip işin kullanılması veya işletilmesi, işin kesin kabulünün yapıldığı anlamına gelmez.” şeklinde düzenleme yapılmıştır. ... fiyat farkı , Geçici kabul , geçici kabul komisyonu , kesin hakediş

...Kurulması işi ihalesinin davacının uhdesinde kaldığı, 28/08/2009 tarihinde sözleşme imzalandığı, 10/02/2010 tarihinde geçici kabul tutanağının onaylandığı,1. ... Geçici kabulü yapılmış olan bir işin feshi mümkün olmadığından, kesin teminat mektubunun gelir kaydedilmesi ve yasaklılık kararı da hukuka aykırıdır. ... fesih , Geçici kabul , kesin teminat , teminat gelir , teminat irat , yasaklılık

Sorgu konusu işe ait Yapım İşleri Geçici Kabul Tutanağında ise, “… ... Geçici kabul itibar tarihi , geçici kabul tutanağı , geçici kabule engel durum