...bedeli arasındaki farkın olacağı ve hesaplamanın buna göre yapılması gerektiği kabul edilmektedir (Yargıtay 15. ...ödeme, gecikme cezası, güncellenmiş teminat miktarı eklenip, geçici kabul kesintileri mahsup edilerek bulunacak miktar üzerinden... Mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen karar, davacı vekilince temyiz edilmiştir.

...eksik ve kusurları 23/12/2020 tarihinde tamamlaması üzerine geçici kabul itibar tarihinin 23/12/2020 olarak düzeltildiği... ...Tesis Yerleri değişiklikleri talebinin İdare tarafından kabul edilmesi gibi zorunlu nedenlerle değişiklik yapılması... Değişiklik yapılması” başlıklı 38 inci maddesinde; “

...itibaren 550 (Beş yüzelli ) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorunda olduğu, idare tarafından... ...havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan döneminde yapılması sebebiyle süre uzatımı verilip verilemeyeceği... ...tarihinden itibaren 550 ( BeşYüzElli ) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır.

Bu nedenle, savunmalardaki iddianın kabulü mümkün değildir. 1) İşin, sözleşmesinde belirlenen zamanda tamamlanıp geçici kabule hazır hale getirilmemesi durumunda, gecikilen... ...döneme denk düşen 05 Ocak 2018-15 Mart 2018 tarihleri arasında yapılması lüzum görülen iş kalemleri havanın fen noktasında...

Ölçü: Stabilize Dolgu Yapılması’nın m3 olarak hacmi projesindeki boyutlar dikkate alınarak hesaplanır.”. ...hesaplanması, sürenin uzatılması ve ödenek aktarılması, geçici ve kesin kabul işlemleri, gecikme halinde uygulanacak... ...enici itirazları, sözleşmeyi düzenleyen idarelere, kesin kabul aşaması tamamlanıncaya kadar yazılı olarak yapılı...

... çalışıldığı belirtilerek, işin hızlandırılmak suretiyle geçici kabule hazır hale getirilmesi hususunun yükleniciye bildirildiği ... göre kullanılacak betonarme boruların malzeme kabulünün yapılmasının yüklenicinin 16.11.2020 tarihinde yaptığı başvuruyla ... Bölge Müdürlüğünden proje onayı beklendiğinden malzeme kabulünün yapılamadığı, Söz konusu projelerin İlbank Adana Bölge ...

...inşaatına ilişkin taraflar arasında sözleşme bulunduğunu, geçici kabul sırasında tespiti mümkün olmayan eksiklikler... Eksik iş, sözleşme ve eklerine göre yapılması gerektiği halde yapılmayan (noksan bırakılan) işleri ifade eder. Aksi halde iş sahibi eseri olduğu gibi kabul etmiş sayılır ve ayıba bağlı hakları düşer (BK.md.362).