Geçici Kabul Tutanağında belirtilen tarihin sehven yazıldığı iddiasıyla sonradan Yapım İşleri Kesin Kabul Tutanağına ile değiştirilmesi yukarda belirilen mevzuat hükümleri karşında mümkün değildir. Geçici kabul tutanağındaki tarihin hatalı yazıldığı gerekçesiyle kesin kabul tutanağı ile bu tarihin değiştirilmesi mümkün değildir.

(Sayıştay Temyiz Kurulunun 06.01.2015 tarih ve 39892 sayılı kararı) Geçici hakedişin geçici kabul tutanağındaki geçici kabul itibar tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmiş olması, işin zamanında bitirilmediği yönünde kesin bir kanıt değildir.

Bu durumda, Geçici Kabul Komisyon Tutanağında yer alan geçici kabul itibar tarihinin 06.05.2013 olarak kabul edilmesi mümkün değildir.

...tespit edilmiş olması şartı ile, kabul komisyonunun işyerine geç gitmesi ve kabul işlemini geç yapması halinde, kabul tutanağında itibar tarihi olarak işin fiilen bitmiş olduğu tarih gösterilir ve bu tarih, işin geçici kabul tarihi kabul edilir.” hükmü yer almaktadır.

Her ne kadar Denetçi tarafından, Yapım İşleri Geçici Kabul Tutanağında geçici kabul itibar tarihinin 23.06.2021 olarak gösterilmesi nedeniyle 30.04.2021-23.06.2021 tarihleri arasındaki 54 gün için gecikme cezası uygulanması gerektiği ifade edilmişse de, İşe ait dosya kapsamında yer alan bilgi ve belgelerin incelenmesinden, …

Somut olayda geçici kabul 18.08.2009 tarihinde 03.07.2009 itibar tarihi ile kabul edilerek yapılmış olup, iş sahibinin geçici kabul tutanağında cezai şart isteme hakkını saklı tuttuğuna dair bir beyanı bulunmamaktadır.

...sebebiyle maliyet artışı ve ihale ile sözleşme tarihi arasında geçen süre ve bunun sonucu 2008... ...yapılarak teslim edildiği ve teslim sırasında (geçici kabul tutanağında) uyarlama ile ilgili... ...tutanağı ile teslim edildiği ve geçici kabul tutanağında uyarlama ile ilgili itiraz kaydı... ...şartla ilgili istemin reddine, diğer taleplerin kabulüne dair verilen karar, davalı iş sahibi...