... elverişli bir halde tamamlandığı tarih olduğu ve bunun geçici kabul komisyonu tarafından tespit edilerek tutanağa geçirileceği ... kusurlardan, teknik bakımdan tamamlandıktan sonra bir deneme süresi geçirmesi gerekenler varsa, bu kusur ve eksikliklerin giderilmesi ... tarihinden başlayarak kesin kabule kadar geçmesi gereken süreyi de kabul heyetinin belirleyerek tutanağa yazacağı, hüküm altına alınmıştır ...

... müsaadesine göre de tamamlanmayıp bu ikinci enerji müsaadesinin de süresinin dolmasına bağlı olarak GDZ Elektrik Dağıtım A ... işletilmesine engel teşkil eden eksiklikler bulunmasına rağmen geçici kabul yapıldığı anlaşılmaktadır.

Geçici kabul , Geçici kabul itibar tarihi , geçici kabule engel eksiklik ...Yapımı işine ait işyeri teslim tarihi, 31.10.2012, işin süresi 90 gün ve iş bitim tarihi 29.01.2013 iken; 17.04.2013... …) Yüklenici firma işin bitirildiğini ve geçici kabulün yapılması için 06.05.2013 tarihinde dilekçe vermiş...

...maddesinde;“26.2.Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her takvim günü için... Geçici kabul , Geçici kabul itibar tarihi ...olduğu tarih gösterilir ve bu tarih, işin geçici kabul tarihi kabul edilir.” hükmü yer almaktadır.

...Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde, davalı idare vekili temyiz isteminde bulunmuştur... ...düzenlenmiş olup, işin bitirildiği tarih olarak 28.02.2016 kabul edilmiş, tutanakta belirtilen eksik ve kusurlu işlerin... eksik iş , Geçici kabul , geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası

...olup; tespit edilen geçici kabul noksanlıklarının, geçici kabul komisyonunca verilen sürede tamamlanmaması sonucu 30 gün, söz konusu noksanlıkların yüklenici nam ve hesabına yaptırılmasına karar verilmesi, yaklaşık maliyetin hesaplanması ve ihale süreci için geçen 65 gün ve işin sözleşme süresi olarak 60 gün olmak üzere toplam 155 gün...

...Kapalı Devre Kamera Sistemi Kurulması işinde, geçici kabul yapıldıktan sonra sistemde meydana gelen arızaları sözleşme... fesih , Geçici kabul , kesin teminat , teminat gelir , teminat irat , yasaklılık ...sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen...

Geçici kabul itibar tarihi , geçici kabul tutanağı , işin bitim tarihi ...işleri kesin kabul tutanağında işin bitim tarihi ve geçici kabul itibar tarihinin 17.06.2006 olarak yer aldığını dolayısıyla...