Bu nedenle mahkemece, geçici kabul tutanağındaki eksik ve ayıplı işler giderim bedeli üzerinden sözleşmede belirlenen gecikme cezası oranı uygulanarak ve geçici kabulde verilen süreyi aşan süre için hesaplanan gecikme cezasına hükmedilmesi doğru olup, davalının bu temyiz itirazları yerinde görülmeyip, reddi gerekmiştir.

...gün için ilk sözleşme bedelinin %0,06’sı (onbinde altısı) oranında gecikme cezası uygulanacağı hüküm altına alınmıştır... ... Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği’nin; “Geçici Kabul Başvurusu” başlıklı 6’ncı maddesinde, “( ... Yetkili makam, en geç on gün içinde Geçici Kabul Komisyonunu oluşturur.”,

Bu oranı geçmeyen kusur ve eksiklikler, aynı zamanda işin idareye teslimine ve kullanılmasına ve/veya işletilmesine engel olmayacak ve herhangi bir tehlikeye meydan vermeyecek nitelikte olmalıdır.” Hükmü bulunmakta olup, bu hüküm kapsamında yapım işlerinde geçici kabul komisyonunun oluşturulabilmesi ve işin geçici kabulünün...

…) Yüklenici firma işin bitirildiğini ve geçici kabulün yapılması için 06.05.2013 tarihinde dilekçe vermiş gerekli ön kontrolün yapılması için işyerine gidilmiş gerekli incelemeler yapılmıştır. ... ...her gün için sözleşme bedelinin %0,06’sı (onbindealtı) oranında gecikme cezası uygulanacağı, hükme bağlandığından...

...takvim günü için sözleşme bedelinin %0,06 (onbinde altı) oranında gecikme cezası uygulanır.” denilmektedir. ... Ancak yapılan incelemede, Muayene ve Kabul Komisyonunun geçici kabul itibar tarihini geçici kabul tutanağının tablo kısmında da metin kısmında da … olarak belirtmiş olduğu anlaşılmıştır.

...toplamları bire (1,00) eşit olacak şekilde herhangi bir ağırlık oranı temsil katsayısı belirlenmediğinden, fiyat farkı hesaplanırken... ... Geçici kabule engel bir durum bulunmadığı takdirde, işin geçici kabulünü yapar.” “ ... … (7) Geçici kabul tutanağı, ihale makamı veya yetkilendirdiği kişilerce onaylandıktan sonra geçerli olur.

...giderilmesine kadar geçecek her gün için, giderilecek eksikliklerin durumuna göre sözleşmesinde günlük gecikme cezası olarak yazılan miktarın belli bir oranında günlük ceza uygulanır ve geçici kabul tarihi kusur ve eksikliklerin giderilmesi tarihine ertelenir.