Diğer taraftan, hakedişlerden gecikme cezası kesilmemiş ve geçici kabul tutanağında da cezai şartın saklı tutulduğuna dair bir kayıt yer almıyorsa, artık gecikme cezası talep edilmesi mümkün değildir.
geçici kabul noksanlığı gecikme cezası - Arama Sonuçları
Bu sebeple, kabulü yapılan işlerde Sayıştay'ın gecikme cezasına bakışı ile Yargıtay'ın gecikme cezasına bakışının farklı olduğunu belirtmemiz gerekir. ... ...tip sözleşmelerinde yapılan işin tamamının bitirilmemesi halinin geçici kabulü yapılamayacak yapı olarak ele alınması gerektiğini düşünmekteyiz...
...ettiğini, teslim tarihinden itibaren 270 gün süre içerisinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorunda olduğunu, ancak 18.7.2011 tarihinde... ... ...feshedilemeyen süre olup bu süre içinde gecikme cezasının uygulanacağı da kabul edildiğinden, davalı iş sahibinin feshedilemeyen bu 10 günlük süre ile ilgili olarak gecikme tazminatı istemesi mümkündür.
...gelmemek üzere, bir an için gecikme cezasının talep edilebileceği kabul edilse dahi, davacı idarenin ancak on günlük süre ile sınırlı olarak gecikme cezası talep edebileceğini belirterek davanın reddini savunmuştur... ... ...Muhakemeleri Kanunu’na eklenen “Geçici madde 3” atfıyla uygulanmakta...
aşırı ifa güçlüğü , eksik iş bedeli , fiyat farkı , Geçici kabul , gecikme cezası , hakların saklı tutulması , ihtirazi kayıt , Sözleşmenin uyarlanması , TBK 138 , Yargıtay 6.
...kadar Denetçi tarafından, Yapım İşleri Geçici Kabul Tutanağında geçici kabul itibar tarihinin 23.06.2021 olarak gösterilmesi nedeniyle 30.04.2021-23.06.2021 tarihleri arasındaki 54 gün için gecikme cezası uygulanması gerektiği ifade edilmişse de, İşe ait dosya kapsamında...
...sözleşmede öngörülen süreler içerisinde işi teslim etmediği halde gecikme cezasının tahsil edilmemesi sonucu fazla ödemeye sebebiyet verildiği... ... ...yapım işleri kesin kabul tutanağında işin bitim tarihi ve geçici kabul itibar tarihinin 17.06.2006 olarak yer aldığını dolayısıyla herhangi bir gecikme olmadığını belirtmektedir.
Belirtilen nedenlerle, gecikme cezası kesilmemesinden kaynaklanan ….. ... Geçici kabul , Geçici kabul itibar tarihi , geçici kabule engel eksiklik
Gecikme cezası uygulanacak süre, varsa süre uzatımları da dahil olmak üzere, yüklenicinin işi bitirmesi gereken tarih ile geçici kabulün yapıldığı tarih arasındaki dönemi kapsar.
... İşi” zamanında bitirilmediği halde, sözleşmesinde öngörülen gecikme cezasının uygulanmaması nedeniyle …TL’ye tazmin hükmü verilmiştir... ... Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Geçici Kabul” başlıklı 41. ... “Geçici Kabul Tutanağının Onayı” başlıklı 9.