...muayene ve kabul komisyonunca yapılır, geçici kabul tutanağı yetkili makamca onaylandıktan sonra geçerli olur ve geçici kabul yapılmış sayılır... ... ...verilen bu ek süreye de uyulmayarak işin zamanında bitirilmemesi nedeniyle yüklenici firmadan … günlük...

...yüklenicinin kusuru nedeniyle uyulmadığı takdirde ikinci fıkraya göre işlem yapılır. ... ... ödenek dilimlerinin; imalatın ne zaman yapıldığına bakılmaksızın, o ... farkına esas An değeri olarak kabul edilmesiyle, yüklenicinin Fiyat ... ilerisinde olma durumu hiçbir zaman ortaya çıkmamaktadır ... ... ...veya vekili ile birlikte incelemek ve bu inceleme neticesinde, işi kabule uygun gördüğü takdirde geçici kabul tutanağı düzenlemek, bu tutanağı yüklenici...

... dışı kurumlar tarafından zamanında yapılmaması nedeniyle işin ... uzadığını, davalı idareden bu nedenlerle süre uzatım kararı verilmesi ... edilmesine rağmen taleplerinin kabul edilmediğini belirterek işin ... ... ... tarihinde teslim edildiğini, bu nedenle davalı yükleniciye sözleşmenin ... ikmâl ettirildiğini, ayrıca geçici kabul tarihi ile eksikliklerin giderilmesi ... alacağı 1.185.233,70 TL’den ödemesi gereken bu bedeller mahsup ...

...i oranında nakdi teminat kesintisi yapılacağı, 34... ... Her ne kadar sözleşmede nakdi teminatın ... hazır olduğu, aradan geçen zaman içinde davalının geçici kabule yanaşmayarak sistemi ... kötüye kullanmış olduğu kabul edilmelidir.

...ile anlaşması ve ek prim ödemesi gerekir. ... Bu süre aynı zamanda geçici kabulün yapıldığı tarih olup, poliçeye göre anılan tarih itibariyle... ... ...süresinin geçici kabule göre değil, poliçede açıkça yer verildiği üzere, “iş bitirme belgesi düzenlenmesi”ne (yani kısmi veya kesin kabule) bağlı...

...görevlisince gerekli ön inceleme yapılarak, kabule engel bir durum olmaması nedeniyle geçici kabul işlemlerine yönelik komisyon oluşturulmuş ve komisyonca yapılan...

Bu nedenle mahkemece, geçici kabul ... cezası oranı uygulanarak ve geçici kabulde verilen süreyi aşan süre ... ... Geçici kabul yapılmış ancak bir takım eksiklikler belirlenmiş ve bu eksiklikler zamanında tamamlanmamış ise eksik...

... tarihli dilekçesinde, işin geçici kabul itibar tarihi olarak 29 ... istenmiş olduğunun belirtilmesi neticesinde, taraflar arasında bu ... ... ... kusur ve eksiklikler, aynı zamanda işin idareye teslimine ve ... oluşturulabilmesi ve işin geçici kabulünün yapılabilmesi için ...