... hakedişin 25/02/2010 tarihinde ödendiği, geçici kabulün yapılmasından sonra yüklenici firmaya ... kaynaklanan eksiklik ve aksaklıkların on (10) gün içinde yükümlülüklerini yerine ... başlangıç tarihinden itibaren yirmi (20) gün içerisinde hazırlanan mahal ve pursantaj ...

...tarihi, 31.10.2012, işin süresi 90 gün ve iş bitim tarihi 29.01.2013 iken; 17.04.2013 tarih ve 3705 sayılı süre uzatımı kararı (118 gün) ile... ... Geçici kabul , Geçici kabul itibar tarihi , geçici kabule engel eksiklik

...Yönetmeliğinin “Muayene ve kabul komisyonlarının görevleri” başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında; “Geçici kabul komisyonu, kurulmasından itibaren en geç on (10) gün içinde işyerine giderek yüklenici tarafından gerçekleştirilen işleri Yapım İşleri Genel Şartnamesinin...

Esas işe ait sözleşmenin “Gecikme Halinde Alınacak Cezalar” başlıklı 10.2 nci maddesinin birinci fıkrası ve yapım işleri geçici kabul tutanağı hükümleri uyarınca 155 günlük sürenin her bir günü için sözleşme bedelinin (fiyat farkları dahil) ‰0,3’ünün ¼’ü oranında...

...dava tarihinde yürürlükte bulunan 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri... ... ...oranında gecikme cezası kesileceği, günlük gecikme cezasının matrahına... ... Geçici kabul tutanağında cezai şart isteme hakkının saklı tutulduğuna dair bir beyan yoksa, cezai şart isteme hakkı düşer.

...zeyilname ile inşaat bitiş tarihinin 14.12.2006 gününe uzatıldığı, doğal afetlerdeki muafiyetin 100.000 USD’ye çıkarıldığı, poliçe konusu işe ait inşaat süresinin proje sahibi kuruluşun geçici kabulüne göre değil, kısmi yada kesin kabulüne bağlı bulunduğu, RE 004 genişletilmiş...

H.D.'nin 10.06.2010 gün 2009/209 Esas, 2010/3337 Karar sayılı ilamı ve benzer içtihatları). ... değişen şartlar , geçici kabul tutanağı , ifa zorluğu , itiraz kaydı , Sözleşmenin uyarlanması

...teminatların iadesi ile ilgili sözleşmenin 10. ... ...isteminde bulunulabileceğine 19.02.2020 gününde oybirliğiyle karar verildi... ... geçici kabul kesintileri , mahkemece kesin hesap çıkartılması , tasfiye kesin hesabı , teminat