...aykırı olarak 137 günlük ek süre verilmesi sonrasında... ...belirlenen zamanda tamamlanıp geçici kabule hazır hale... ...için mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun a)Yüklenicinin... ...tarih (10.09.2012 - 16.10.2012) arasındaki turizm yasağı... ile İnşaatın diğer Yapı Denetim Görevlileri ... ...getirmesine de engel olduğunun kabul edilmesi gerektiğinin...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem... 039;'4735 sayılı Kanun'un Geçici 4. ...bulunmadığından temyiz isteminin kabulü ile Bölge İdare Mahkemesi... ...işin bitim tarihi olduğu kabulüyle, 09/07/2019 tarihine... İdare Mahkemesi'nce verilen …tarih ve E:…, ...kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların gelir kaydedileceği...

Taraflar arasındaki uyuşmazlık, spor... ...arasında sözleşme bulunduğunu, geçici kabul sırasında tespiti... ...malda, sözleşme ve ekleri ile iş sahibinin beklediği... ...varsa, iş sahibi tarafından süresi içersinde ayıp ihbarında... ...taşımaması halinde iş sahibi eseri kabulden kaçınarak sözleşmeden... ...ihtirâzi kayıtsız eseri kabul etmiş sayılacağından...

...bir temizlik hizmeti ihalesi ile ilgili olarak yine aynı... ...mahkumiyet hükmünün henüz kesinleşmediği ve dosyanın... ...ihale dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir... ...Taahhüt tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan... ...de; yüklenicinin, ihale sürecinde Kamu İhale Kanun... ...iddianamenin ağır ceza mahkemesince kabul edildiği tarihte davacı...

...anlaşılmakta olup, belirtilen uyuşmazlığın karara... ...2020 ile 11/01/2021 tarihleri arasındaki onay süresi ile... ...önünde bulundurularak gereken süre uzatımının verilmesine... ...hızlandırılmak suretiyle geçici kabule hazır hale...

Davalının temyiz isteminin kabulüne; 2. ...sözleşmenin en az 10 gün süreli fesih bildirimi sonrasında... ... (a) bendi ile (b) bendi arasındaki farklılığa dikkat... Belirtilen düzenlemeler Kanun'un 20. ...almaya gerek kalmaksızın kesin teminatın gelir kaydedilmesi...

...yüklenici ile alt yüklenici arasındaki sözleşmenin idare... ...işlerin benzer iş olarak kabul edileceğine dair düzenleme... ...hazırlanan hakedişler ve kesin hakedişler, düzenlenen... ile alt yüklenici USAL Yapı Dek. ...işlerin benzer iş kapsamında kabul edileceğine ilişkin... 1) Süreler; …

Davacı ile davalı İl Özel İdaresi... ...istediğini, bu isteğinin kabul edilmediğini, bu durumun... ...süre içerisinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale... ...kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir... ...cezasının uygulanacağı da kabul edildiğinden, davalı... ...numaralı hakedişte feshedilmeyen süreye dair 10 günlük karşılığı...