...sonucu malzemelerin temin edilememesi sebebiyle teslim gerçekleşmediğinden, malzemelerin telef olduğu tarihten aynı malların yurtdışından ithali için gereken makul süreyle ilgili olarak yüklenicinin gecikme cezasından sorumlu tutulması mümkün... ... ... yukarıda açıklanan biçimde malzemelerin yurt dışından ithali ... süreye iş sahibinin kusuru ile geçen ve kendisinin de kabul ettiği ... cezasını uyguladığı 22.11.2006 teslim tarihine kadar gecikme cezasının hesaplattırılıp hüküm ...

... uygun olarak ürün üretim ve teslimi için yapılan eser sözleşmesinin ... sözleşmenin haklı feshi sebebiyle cezai şart ve menfi zararların ... ... ...nde yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmemesi halinde gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %0,05 oranında gecikme cezası uygulanacağı kararlaştırılmıştı... ... ...davacının asıl davada talep edilen iş bedeli mahsup edilerek birleşen davada itirazın iptâlini istemekte haklı olduğu gecikme cezası, menfi zarar kapsamında...

...ödemeden, yüklenicinin teslimatı zamanında yapmamasından dolayı ortaya çıkan gecikme cezasının, sözleşmede gecikme cezası ile ilgili olarak Mal Alımları Tip İdari Şartnamesi ve Tip Sözleşmesine aykırı hususların düzenlenmesi sebebiyle eksik kesildiği... ... ...kaynaklanan haller hariç, iş zamanında bitirilmediği/mal teslim edilmediği takdirde geçen her takvim günü için yükleniciye yapılacak ödemelerden sözleşme bedeli üzerinden 0,0002 (onbindeiki) oranında gecikme cezası kesilecektir. ... ... Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip ... sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmediği/işi bitirmediği takdirde ... onbindeiki)’si oranında gecikme cezası uygulanır ve bu gecikme ihtarına rağmen aynı durumun ...

KARAR : Dava, eser sözleşmesinin gecikmeli olarak ifası sebebiyle yapılan gecikme cezasının kaldırılarak ödenmeyen iş bedeli alacağının tahsili... ... ...uygun olarak malı süresinde teslim etmediği, bitirmediği taktirde en az 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin binde beşi oranında gecikme cezası uygulanacağı... ... ... başlayacağı 14.03.2014 tarihinden geçici kabulün yapıldığı 04 ... cezası dışında kalan hak edilen bedelden, kanıtlanan 404 ... yanlış değerlendirme ile gecikme cezasını eksik hesaplayan bilirkişi ...

...kesintinin haksız olması sebebiyle davalıdan tahsili... ... ...Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmemesi halinde, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin ‱15 (on binde 15) oranında gecikme cezası uygulanır.” hükmünü içermektedir... ... ... geçici kabul işlemleri için teslim edilmesi gerekirken, simülatörlerin ... 2016 tarihinde muayene ve geçici kabul işlemlerine hazır ... gelen 2.907.499,00 TL’den gecikme cezası tutarı olan 1.597.594 ... ... ... miş ifadan önce keşide edilen ihtarla gecikme cezası isteme hakkı saklı tutulmuş ... mevcut ise sonradan yapılan teslimde çekince konulmamış olsa ...

...olmak üzere, tedarikçi tarafından eksik veya geç teslim edilen ya da alıcı tarafından reddedilen ürünler için tedarikçi ile mutabakata varılarak sipariş bedelinin %1'i oranında haftalık gecikme cezası uygulanacaktır. ... ... açıklanan sebeplerle geç teslimden dolayı davacı-karşı davalı ... 00 USD olduğu ve gecikme sebebiyle en yüksek ceza %10 oranında ... tutarının 18.340,00 USD (ya da geçerli kur'a göre 32.254 ... bulunduğu vakıasından hareketle, gecikme bedelinin davanın tarafları ...

... yazıcıların son teslim tarihi geçmesine rağmen teslim edilmediğini, bunun ... yazıcıları on gün içerisinde teslim etmesi için ihtar gönderildiğini, ihtara ... yapılmadığını ileri sürerek 22.344TL gecikme cezasının temerrüt tarihi olan ... ... ...hariç, yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak malı veya malları süresinde teslim etmemesi halinde 10 gün süreli-yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.”, ... ... miş ifadan önce keşide edilen ihtarla gecikme cezası isteme hakkı saklı tutulmuş ... mevcut ise sonradan yapılan teslimde çekince konulmamış olsa ...