...Kurulması işinde, geçici kabul yapıldıktan... ...Davacı tarafından,işin geçici kabulünün yapıldığı, kesin... maddesinin 3. 4735 sayılı Kanun39;un 22. ...yayımlanan aylık toptan eşya fiyat endeksine göre güncellenir... Hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle... ...talep ettiği miktarın, ihale farkından doğmadığı, eksik...

...altına alındığı, ancak geçici kabul noksanları için... ...teminatlara, anılan Kanunun 13 üncü maddesinde ise kesin... ...karma olmasına göre geçici kabul noksanları ile işin... ...sözleşmeler, imalat girdilerinin fiyatlarında beklenmeyen artışlar... ...kabul noksanları teminat kesintisi , kesin teminat...

83.5. 83.6. ...sırasında değiştirilemeyeceğinin kabulü ile konu yeniden değerlendirildiğinde... ...maddesine göre hesaplanıp ödenen fiyat farkı hesabında, asgari... ...maddesinde aynen; “Fiyat farkı aşağıdaki formüle... ...90 katsayısını, Pn: İlk geçici hakedişte (n=1) olmak... 83.2. 83.3. 83.4.

...artırılan bu alacağa hükmetmiş, fiyat farkı talebinin reddine... ...00 TL artı KDV ile fiyat farkı alacağından da şimdilik... ...ikmâl ettirildiğini, ayrıca geçici kabul tarihi ile eksikliklerin... ...sonunda asıl davanın kısmen kabulüne, birleşen davanın... 2020/338 K.

...işe ait sözleşme, 10.01.2013 tarihinde imzalanmıştır... ...düzenlenen yapım işleri geçici kabul tutanağıyla, inşaat... ...sonucu 30 gün, söz konusu noksanlıkların yüklenici... ...için sözleşme bedelinin (fiyat farkları dahil) ‰0... ...tanesi İnşaatı işinin geçici kabulü, 13.06.201...

fiyat farkı , proje değişikliği , süre uzatımı ...2021 tarihinden onaylanarak geçici kabul işleminin gerçekleştiği... Fiyat farkı hesaplanmayacaktır. 14.3.

...tarihinde ihale edilerek 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... ...olarak ödenmesi ve geçici kabul eksikliklerinin tamamlanmasına... Geçici kabul , geçici kabul eksiklikleri ...artışı, süre uzatımı ve fiyat farkı taleplerinin olumsuz... ...ilk proje ile aradaki mesafe farkı bulunarak kablo, kazı...