... şekilde, yıl içinde çalışma şartları, teknik sınırlamalar, ihtiyaç önceliği gibi etkenlere göre günlük, aylık ve toplamda yılı ödeneğini hangi iş kalemlerini yaparak harcayacağını ... yüklenicinin kusuru nedeniyle uyulmadığı, daha sonraki aylarda yapılacak imalatlarda, imalat miktarı iş programına uygun hale gelinceye kadar, fiyat farkı hesaplanırken, iş programına göre ...

...süre içerisinde yer aldığı görüldüğünden, bu hususta süre uzatımı verilemeyeceği , ayrıca uygulama projesinde, ön projeye göre boyut ve detayları değişen ancak adet olarak miktarı değişmeyen iş kalemleri (yüzer tavan ayaklar) için iş artışı yapılamayacağı değerlendirilmektedir.

...taraflar arasında yapılan sözleşme, tarafların iddia ve savunmaları doğrultusunda tarafların edimlerini zamanında yerine getirip getirmedikleri, davacının davalı taraftan cezai şart talep edip edemeyeceği edebilecekse miktarı, sözleşme gereğince düzenlenen faturaların davacı defterlerinde kayıtlı olup olmadığı hususlarında alınan raporda...

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan alacağının tahsili talebinden ibarettir. Davacı yüklenici şirket vekili, taraflar arasında ... Afet Bölgesi 1. ...işlerin bedelinin ödenmemiş olması sebebiyle yapılan masrafları isteyebileceği, tüm bu miktarın da bilirkişi kurulunca belirlenen 7.861.380,18 TL olduğu, bunun sözleşme hükümleri...

Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat miktarı hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.

...sözleşmenin, “İşin adı, yapılma yeri, niteliği, türü ve miktarı” başlıklı 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında işin adının “ 2021 yılı çağrı usulü ile muhtelif yerlerde kazı kırım ve boru tamir ek yapılması ” olduğu, işin niteliği, türü ve miktarlarının gösterildiği 3 üncü fıkrasının altındaki cetvelin 25 inci sırasında anlaşmazlık konusu iş...