eser sözleşmesinden kaynaklanan davası - Arama Sonuçları

Müşavir firmanın yapım işlerindeki eksikliklerden sorumlu tutulması.

Müşavir firmanın yapım işlerindeki eksikliklerden sorumlu tutulması.

Asıl dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan gecikme tazminatı ve ilave işler bedelinin tahsili, karşı dava ise geç teslimden kaynaklanan zarar, eksik ve ayıplı işler bedelinin tahsili talebinden ibarettir. ... ...hâlinde sağlandığını savunmuş ayrıca karşı davasında; sözleşme gereği, gecikilen her gün...
Devamı
Kesin teminat mektuplarının zamanında iade edilmemesi.

Kesin teminat mektuplarının zamanında iade edilmemesi.

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan teminat mektuplarının geç iade edilmesi nedeniyle ödenen komisyon bedellerinden doğan alacağın tahsili amacıyla yürütülen icra takibine itirazın iptâli talebinden ibarettir. ... ...hakkı olduğu anlaşıldığından davacının davasının kısmen kabulüne karar verilmiş ise...
Devamı
Geçici kabul eksikliklerinde gecikme cezası

Geçici kabul eksikliklerinde gecikme cezası

- K A R A R - Asıl ve birleşen davalar eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak istemine ilişkin olup, mahkemece yapılan yargılama sonunda asıl davanın kısmen kabulüne, birleşen... ... 2-Davacı yüklenici asıl davasında; taraflar arasında imzalanan 24.10...
Devamı
Teknik şartnamede yüklenicinin malzemeyi temin edeceği yeri dikkate alarak teklif vereceği hükmü bulunduğundan, yüklenicinin kırmataş nakline yönelik isteminin reddi gerekir.

Teknik şartnamede yüklenicinin malzemeyi temin edeceği yeri dikkate alarak teklif vereceği hükmü bulunduğundan, yüklenicinin kırmataş nakline yönelik isteminin reddi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik verilen hüküm süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: KARAR : Dava eser sözleşmesinden kaynaklanan ilave iş bedelinin tahsili istemine...
Devamı
Sözleşmenin ifasında öncelikli edim.

Sözleşmenin ifasında öncelikli edim.

...görülen ve istinaf incelemesinden geçen alacak davasında verilen karar hakkında yapılan temyiz... ... Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme Uyuşmazlık, eser sözleşmesinden kaynaklanan gecikme cezası olarak kesilen bedel alacağı ve davalının edimini gereği gibi ifa etmemesinden kaynaklı olarak uğranılan zararın tazminine ilişkindir.
Devamı