...görüş ve talebi; Taahhütleri altında bulunan bahse konu işin yürütülmesi sırasında, sözleşmesinde bulunmayan 23 adet analiz fiyatı ve 84 adet iş kalemi birim fiyatının, sözleşme... ...Genel Müdürlüğü’nün 29/12/2020 tarih ve 157614 sayılı “Talimatlar” konulu, Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Daire Başkanlığı ile 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne...

...dokümanlarında tasarı olarak yer alan ve ihale sonrası taraflarca imzalanarak tasarı halinden onaylı eser (istisna) sözleşmeye dönüşen ve hukuken delil sözleşme sıfatına bürünen Tip Sözleşmelerin... ...tarihinde yapıldığı, süresinin 600 gün ve ilk iş bitim tarihinin 19/04/2020 olduğu, sözleşmesinde yıllar ödeneğinin, 2018 yılı için % 40, 2019 yılı için % 50 ve 2020...

maddesi hükmünce delil sözleşmesi niteliğinde olduğundan görevi gereği mahkemelerce kendiliğinden gözetilir... ...kariyeri haiz bir inşaatçı, bir iktisatçı ve ekonomist ile yorumda yardımcı olmak üzere eser sözleşmeleri konusunda uzman bir hukukçudan oluşturulacak yeni bir bilirkişi kurulundan...

...dokümanlarında tasarı olarak yer alan ve ihale sonrası taraflarca imzalanarak tasarı halinden onaylı eser (istisna) sözleşmeye dönüşen ve hukuken delil sözleşme sıfatına bürünen Tip Sözleşmelerin... ...bu gecikmelere karşılık 668 gün süre uzatımı verildiği, sözleşme konusu iş için sözleşmesinde öngörülen yaklaşık 7 aylık sürenin 29 aya çıktığı, süre uzatımına...

...sunulan iş programının 09/12/2021 tarihinde onaylanarak yükleniciye tebliğ edildiği, işin sözleşmesi ve idari şartnamesinde ödenek dilimlerinin sözleşme sonrası yeniden düzenlenebileceğine...

...göre uyarlanmasını, uyarlama yapılırken 4735 sayılı Kanunun personele dayalı hizmet sözleşmesi kapsamında değerlendirilmesini ve fiyat farkı ödemesi yapılmasını, müvekkilin...

Kira sözleşmesi, mülk sahibi ile kiracı arasındaki şartların yanı sıra kiralanan mülk için genel koşulları da belirlemektedir.

...binalar yıkıldığında 02/08/2021 tarihli “İşe başlama tutanağı” düzenlendiği, sözleşmesine göre 420 günlük sürenin işin fiili olarak başladığı 02/08/2021 tarihinden...

...arasında 19.01.2017 tarihinde imzalanan ve yürürlük süresi 31.01.2019’da sona eren Toplu İş Sözleşmesi’nin “Yemek Yardımı” başlıklı 31 inci maddesinde; “Sendika üyesi işçilere...

İşin sözleşmesinde bulunmayan ve fiyatı belli olmayan 4 adet imalat (Bazalt parke taşı (10x20x10cm...