esas sözleşme - Arama Sonuçları

Süre uzatım sebepleri bulunan fakat işi bitiremediğinden hareketle sözleşmesi feshedilen yükleniciye yaptırım uygulanması mümkün müdür?

Süre uzatım sebepleri bulunan fakat işi bitiremediğinden hareketle sözleşmesi feshedilen yükleniciye yaptırım uygulanması mümkün müdür?

...Hukuk Dairesinin 25.11.2020 tarih ve Esas No: 2014/65 Karar No:2020/3361 numaralı kararı) Her ne kadar davacı tarafından ihale konusu iş zamanında bitirilememişse de, davacının projelerin geç onaylanması ve hakedişlerin geç ödenmesi nedenleriyle süre uzatımına hak kazandığı anlaşıldığından, davacının sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini...
Devamı
Sözleşme konusu işten beklenen verimliliğin düştüğü gerekçesiyle sözleşmenin idarece mücbir sebep kapsamında feshedilmesi.

Sözleşme konusu işten beklenen verimliliğin düştüğü gerekçesiyle sözleşmenin idarece mücbir sebep kapsamında feshedilmesi.

...değerlendirilerek sözleşmeyi bu nedenle feshettiğini, oysa bu sebebin yasa ve sözleşmede belirtilen mücbir sebep olarak ileri sürülmeyecek iddialar olduğunun anlaşılmasına göre, mahkemece verilen kabul kararı usul yasa ve dosya kapsamına uygun olmakla davalı vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.
Devamı
Yeterlik belgeleri haricindeki belgelerin sözleşme imzalanmadan önce idareye sunulacağı düzenlemesi hatalıdır.

Yeterlik belgeleri haricindeki belgelerin sözleşme imzalanmadan önce idareye sunulacağı düzenlemesi hatalıdır.

...039;uncu maddesinde ihaleye katılımdaki yeterlik esaslarının açıkça belirtilmiş olduğu, dolayısıyla idarelerin ihaleye katılım aşamasında aranan belgelerin neler olduğunu belirleme yetkisinin anılan Kanun çerçevesinde belirlendiği, ihale Teknik Şartname'sinin 8'inci maddesinde sözleşme imzalanmadan önce idarenin istediği belgeler...
Devamı
Sözleşmenin feshi için öngörülen ihtar süresine uyulmaması.

Sözleşmenin feshi için öngörülen ihtar süresine uyulmaması.

Yapım İşine ait sözleşme ile, 2.523.000,00 TL anahtar teslimi götürü bedel üzerinden yurt inşaatı yapımı kararlaştırılmıştır. Sözleşmenin 26. HÜKÜM: Gerekçesi açıklandığı üzere; 1-Taraflar vekilinin istinaf başvurusunun esasa ilişkin sebepler incelenmeksizin usul yönünden KABULÜNE, 2-İstanbul 15.
Devamı