...oluştuğu anlaşılmakta olup, belirtilen uyuşmazlığın karara bağlanmasıdır... süre uzatımı kararı ile 18 gün, 2. ...olduğunun İdaresine bildirildiği, 35 günlük gecikme nedeniyle kesilecek... ...sözleşme taraflarının anlaşmazlığa ilişkin görüş ve değerlendirmeleri... ...tarihinin 05/09/2019 olduğu, ancak 10/10/2019 tarihinde bitirilerek geçici...

...2022 tarihli ve E-39666 sayılı yazısı ve eklerinde özetle; adı... (7) İşte idarece onaylanan bir süre uzatımı olması, … Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden; 20..  ...tarihleri arasındaki devresi olan 42 günlük süre dâhil, 450 gün...   Ödenek %   ...görüş ve talebi; Yüklenicinin 10/03/2022 tarihli dilekçesi ile...

...davanın davacı şirket ve yarıdan fazla hisseye sahip ortak davacı... maddesinin (f) bendinde , & ...şirkete tebliğ edildiği, 30 günlük sürenin sonunda davalı... ...şirket ve ortaklarının bir yıl süre ile kamu ihalelerine katılmaktan... 2010/2409 K.

...beyanname ile bildirilir ve aynı süre içinde ödenir. hükümlerine... Gıda Paz. olarak belirlendiği, bu karar üzerine Fırat Tur. Gıda Paz. Gıda Paz. ...KDV 46 ARAÇ 220,00 TL GÜNLÜK 10.120,00TL OLARAK TESPİT EDİLMİŞTİR...

...2020 tarihli ve E.27238 sayılı yazısı ve eklerinden özetle; adı... İşe ait sözleşmenin “Teknik personel bulundurulması”   ...personeli Elektrik Teknikeri İçin günlük gecikme cezası (sözleşme... ...teknikeri taahhütnamesi yerine süresi içerisinde verdiği diplomasının... ...fıkrasının (ç) bendine istinaden, 28/10/2020 tarihinde yapılan toplantıda...

...çalıştığı her gün için bir günlük ücreti ödenir.” hükmü... e) 66 ncı maddede sözü geçen zamanlar. ...ücretli izin verilir.” hükmü, 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık... b) Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması. ...günü ücreti, ödeme döneminde kazandığı ücretin aynı süre içinde...

...İhale Kanununun “İhale ilan süreleri ve kuralları ile ön... .’nin tazminine ilişkin hükmün TASDİKİNE (.. ...nitelikleri değişebilen veya günlük teslime konu olan malların... ...teslim programı başlıklı 10 uncu maddesinde; malın ... tarafından ifade edilmiş ve Fen İşleri Müdür Vekili ...