Bu sözleşmenin 34.2. ...sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmemesi halinde... ...takdirde idare tarafından en az 10 gün süreli yazılı ihtar... Sözleşmenin ekleri başlıklı 8.1. ...ine göre gecikme cezasının günlük %0,5 oranında olduğ... gecikme cezası , rakam , yazı , yazılı metin

...ddesinde kamu zararı hesabı günlük yerine aylık hakediş... TL’lik kısmının tazminine hükmedilmiştir. tarihinde 36 ay süre ile ... ...yüksek yıkama su basmçlı( en az 100 bar) özelliğine sahip araç... Belediyesinden gönderilen ...

...sözleşme imzalandığını, Sözleşmenin 12. ...ödenmesi nedeniyle herhangi bir ihtirazi kayıt sunmayıp hakedişleri... ...hakedişleri alırken ihtirazi kayıt sürerek kabul etmesi gerektiği... ...çarpılmasıyla tespit ettikleri 28.710,05 TL cezai şart alacağının... ...nin binde biri olan 1.794,35-TL günlük ceza tutarının gecikme...

...yüklenici ile idare arasında anlaşmazlık oluştuğu belirtilerek Kurulumuz... ...şantiye kurulumu için 1 aylık sürenin uygun olmadığı, Konu... 2021 yılı için %10    90 15.182.843,86 TL + KDV ödenek tespit olunmuştur. ...idareye sunulan iş programının 10 günlük süre içerisinde onaylanmadığından...

...müsaade alınması için geçen 106 (yüzaltı) gün, .. ...istasyonları için inşaat yapım süresi olan 30 (otuz) gün, İstinat... ...değişiklik nedeniyle verilen 15 günlük süre uzatımı verilmesi... ...Sebep olunan kamu zararının tazmininden ise süre uzatım kararında... Ticaret Limited Şirketine ihale edilen ...

İhale süreci içerisinde başvuru konusu... Uyuşmazlıkta; ...tarihi izleyen günden itibaren 10 günlük süre zarfında 23.05.2022... İdare Mahkemesi’nin 03.10.2022 tarihli ve E:2022/1660,  K... Davacı şirketin birinci iddiası incelendiğinde; ..

şeklinde belirterek tekrar süre uzatımı talep etmiştir. TL için tazmin hükmü verilmiştir. İnş.Ener.Mad. ) 4735 Sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), ( Belediyesi tarafından ihale edilen “.. ...için sözleşmesinde öngörülen günlük gecikme cezası uygulanır...

...tespit olunduğu üzere 56 gün süre uzatımı verilerek işin... ...idare arasında oluşan anlaşmazlık ile ilgili olarak Kurulumuz... 2021 Yılı için % 67 ödenek tespit olunmuştur. ...önceliği gibi etkenlere göre günlük, aylık ve toplamda yılı... ...edilmesine gerek görülmediği, 21/10/2021 tarihinde yapılan iş...