Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi. ...Kurulunun 09.08.2023 tarih ve 2023/UH.I-1093 nolu kararı) Aşırı düşük... ...teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte... ...edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü, gibi hususlarda yapılan... İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 1) İsteklilerin...

Yüklenici … Taah. ...Müdürlüğünün … tarihinde … sayılı yazıları ile … Taah. ...verilecek bir hususun bulunmadığı, 30 günlük süre uzatım kararının geçersiz... ...göz önüne alınarak verilen 30 gün süre uzatımı kararı verildiği, Söz... ...uzatımları dâhil işin bitirildiği tarihin 29.10.2013 olduğu anlaşılmaktadır.

YARGILAMA SÜRECİ: Dava konusu istem: .. Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü ... ...2012 tarih ve 28205 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan işlemin iptali... 10.4.2019, E. ...götürüldüğü ve işin bir bütün olarak 10 gün içerisinde tamamlanarak kırıcının...

...bildirimde bulunulması ve en az 10 gün süre verilmesi gerekirken, yalnızca ihale konusu hizmetin Teknik Şartname'ye uygun hale getirilmesi konusunda ihtarda bulunulduğu, davacı şirkete usulüne uygun biçimde ihtarname gönderilerek söz konusu eksiklik ve kusurları gidermesi için süre verilmesi yoluna gidilmediğinden, 4735 sayılı Kanun’un...

... ve E… sayılı Olur'u ile 120 gün süre uzatımının uygun görüldüğü ve ... yapılan tespitler üzerine, verilen ek süreye göre işin bitim tarihi olduğu kabulüyle ... gerekçesiyle 23/08/2019 tarihinde sözleşmenin feshedildiği, 24/03/2020 tarih 31078 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 20/03/2020 tarih ve ...

Bu sözleşmede belirlenen süre uzatımı hâlleri hariç, yüklenici sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde en az 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.