...işin tesliminin Yapım İşleri Geçici Kabul Tutanağı ile belgelendirileceği anlaşılmaktadır... Geçici kabul itibar tarihi , geçici kabul tutanağı , işin bitim tarihi ...da, hak ediş rapor kapağı ile yapım işleri kesin kabul tutanağında işin bitim tarihi ve...

...kaynaklanmış olup haksız olarak yapılan gecikme cezası kesintisinin iadesi, temel kazısında öngörülmeyen... ...edildiği ve teslim sırasında (geçici kabul tutanağında) uyarlama ile ilgili ihtirazi kaydı... ...şartla ilgili istemin reddine, diğer taleplerin kabulüne dair verilen karar, davalı iş sahibi...

...gerektiğini, buna göre 23.105,55TL’nin geçici kabul eksiklikleri için kesilmesi gereken ceza... ...06.2011 olarak tespitine, ödenmeyen 14 nolu kesin hakediş alacağından şimdilik 20.000... ceza süresi , geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası

...cihazını yapmadığı gerekçesiyle hakedişten kesinti yapmış ise de; hükme esas alınan bilirkişi... ...olup, işin bitirildiği tarih olarak 28.02.2016 kabul edilmiş, tutanakta belirtilen eksik ve... ...arasında 10.06.2016 tarihli kesin hakediş tutanağı tanzim edilmiş, davacı bu hakedişi... eksik iş , Geçici kabul , geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası

...istinaden düzenlenen yapım işleri geçici kabul tutanağıyla, inşaat imalatlarından 80, elektrik... geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası , nam ve hesabına yaptırma Hastanesi İnşaatı işinin geçici kabulü, 13.06.2011 tarihi itibariyle geçerli...

...bağlantı bedeli ile geçici kabulden sonra kesin kabul süresinin (teminat süresi) ne kadar... Teminat süresi 48 ay olup, bu süre geçici kabul itibar tarihinden başlar.” “

...yapılmış olup, iş sahibinin geçici kabul tutanağında cezai şart isteme hakkını saklı... cezai şart , Geçici kabul , geçici kabul tutanağı , gecikme cezası

maddesinde, geçici kabulle kesin kabul arasında geçecek süre teminat süresidir. bakım sorumluluğu kapsamı , kesin kabul , yüklenicinin bakım sorumluluğu ...eksik ve kusurlarının giderilerek geçici kabul tutanağının onaylanmasıyla ve yüklenicinin...

...Kamera Sistemi Kurulması işinde, geçici kabul yapıldıktan sonra sistemde meydana gelen... fesih , Geçici kabul , kesin teminat , teminat gelir , teminat irat , yasaklılık ...imzalandığı, 10/02/2010 tarihinde geçici kabul tutanağının onaylandığı,1. ...eksiklikleri giderdiklerini bildirdiği, ancak eksikliklerin devam ettiğinden bahisle davacı...