...tarihinde imzalandığı ve işin idari şartnamesine göre de tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 60 gün olmasına rağmen yüklenicinin ihalede teklif ettiği fiyat üzerinden sözleşmeyi itirazsız imzaladığı anlaşılmaktadır... ... ...sonrasında verilen süre uzatımlarına için geçerli olduğu, ihale tarihi ile sözleşme imzalanması arasında yaşanan gecikme için işin süresinin uzadığından bahisle işe ait sözleşme ve ekleri hükümlerine göre fiyat farkı hesaplanamayacağı...

...iş yerini görmüş ve özelliklerini öğrenmiş olarak işe istekli olduğu kabul edildiğinden, sözleşme ve eklerinde tespit olunmamış ancak işin yapımında her bir aşamanın imalatı için fenne ve hayatın doğal akışı gereği yapılması... ... ...olarak imalatın yapılması gerektiği, sözleşmenin 6 ncı ve 33 üncü maddesinin 2 nci fıkrası hükümlerine göre; mevcut PVC zemin kaplaması sökümünün sözleşme bedeline dâhil olduğu, (Yüksek Fen Kurulunun 04.02.2021 tarih ve 2021...

Bu itibarla, 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 55 inci maddesinin 7 nci fıkrası uyarınca, 531 sayılı Ek İlamın 1 üncü maddesiyle; .. ... ...da belirtildiği üzere tekrardan BOZULARAK DAİRESİNE TEVDİİNE, 6085 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi hükmü gereğince Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış olması suretiyle, karar verildi.

...sayılı yazısı ile 09/12/2021 tarihli ve 1532 sayılı yazısı ve eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı... ... ... bedel sözleşme olduğu, yüklenici teklifini sözleşmenin 6 ncı maddesine dayalı olarak verdiği, anahtar teslimi götürü bedel ... istinaden, 15/12/2021 tarihinde yapılan toplantıda katılanların oy birliği ile varılmıştır.

İlgi yazı ve ekleri incelendiğinde; İşin yer tesliminin 11/11/2019 tarihinde yapıldığı ... bitim tarihlerine göre de yüklenicinin D-717 ile D-601 ve D-602 tanklarını tamamlayamadığı, En son 25/02/2021 tarihinde idaresine ... edişlerde kesilen gecikme cezaları ve fiyat farklarının en son onaylı revize iş programına göre hesaplanmasını yüklenicinin talep ...

...başlıklı 6 ncı maddesine göre kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerin mahiyetini ve projelere uygun olduğunu okuyarak ve anlayarak teklifini verdiği, teklif cetvelinde yer alan herhangi bir iş kalemini oluşturan... ... ... değişmeyeceği, böyle bir uygulamanın işin sözleşmesi ve ekleri hükümlerine uygun olmadığı, teklif cetvelinde yer alan ... istinaden, 21/10/2021 tarihinde yapılan toplantıda katılanların oybirliği ile varılmıştır.

...tamamının 30.000 adet yemek, 1.000 adet kahvaltı ve 2.000 adet iftar temini ve servisi hizmet alımı olarak belirtildiği, sözleşmenin ekindeki şartnamelerde kamu ihale genel tebliğinin 81.1 maddesindeki ihale dökümanında personel sayısının... ... Davacı vekili, asgari ücret artışının beklenenin çok üzerinde olması sebebiyle ifanın zorlaştığını ve sözleşme sonucu elde edilecek faydadan çok daha ağır mali külfet oluştuğunu, 6098 sayılı TBK'nın 138.