...şebekesinden binaya doğal gaz temin edilecek bağlantı noktası, aradaki mesafe ve basınç düşürme istasyonu kurulması gibi imalatlara ilişkin açıklamalara yer verilmediği, İşe ait “Mekanik Tesisat İşleri Teknik Şartnamesi” nin; “Açıklamalar” başlığı altında, “Binaların bütün abonelikleri (su, doğalgaz vb) yüklenici tarafından yapılacaktır...

birim fiyat sözleşme , doğalgaz abone bağlantı bedeli , iş artışı , proje değişikliği , teklif bedele dahil mi

...Müdürlüğü 1,3 ve 4 Nolu Isı Merkezlerine Gaz Hattı Çekilmesi, Kara Havacılık Komutanlığı İçin Uç Bırakılması ve Aviyonik Binası Tabldot Kısmı Mutfak Biriminin Doğalgaz Bağlantı Altyapısının (Aykome Bedeli Dahil) Yapılması İşi” ne ilişkin olduğu, 5 adet ihale dokümanı indirildiği, 16.04.2024 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye 4...

... tuğla imalatlarının mukayesesi yapılmalıdır.” Tespitlerinin bulunduğu, elektrik-su ve doğalgaz abonelikleri olmadığından dolayı testleri yapılamayan elektrik ve mekanik tesisatı imalatları ... olarak “21) Eski Yapı Bağlantı Hattı Projesi yüklenici tarafından yapılmamıştır, yeni Bağlantı Projesi onaylı bir şekilde idareye sunulmamıştır bu durumda okula enerji alınamaz ...

...memurları yetiştirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten sorumlu oldukları için doğalgaz faturalarının zamanında ödenmemesi sonucunda gecikme bedeli ödendiği gerekçesiyle...

Taraflar arasında 11.05.2005 tarihinde Adana-İskenderun-Osmaniye Doğalgaz Dağıtım/Bağlantı Hattı yapımına ilişkin eser sözleşmesi imzalanmıştır.

...kararlarıyla işin bitim tarihinin davalı idare tarafından 29.06.2010 tarihi olarak belirlendiğini, ancak söz konusu inşaat işinin kanalizasyon, su şebekesi, elektrik ve doğalgaz bağlantılarının dava dışı kurumlar tarafından zamanında yapılmaması nedeniyle işin teslim süresinin uzadığını, davalı idareden bu nedenlerle süre uzatım kararı...

Binası İkmal İşi” nde; doğalgaz abonelik ve abone bağlantı bedeli ile geçici kabulden sonra kesin kabul süresinin (teminat süresi) ne kadar olduğu hususunda Kurulumuz görüşünün bildirilmesi talep edilmektedir.

Atıksu Parsel, Şebeke, Kolektör, Toplayıcı, Bağlantı ve Deşarj Hattı İşleri ” başlığı altında düzenlenen maddesinde; “ … Kazı sırasında karşılaşılabilecek atıksu, yağmursuyu ve içmesuyu mecraları, lağım çukurları, PTT hatları, elektrik, doğalgaz, Nato hatları, karayolu menfez v.b.