...dahil) yürütülmesi gerektiği, Bunun dışında, mevzuatında belirtilen mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan sebeplerle idaresince verilen bir süre uzatım ve/veya ödenek aktarma kararı olmaksızın, idaresinin talebi üzerine yüklenici tarafından hazırlanan ve idaresince onaylanan...

... idareye bildirildiği ve süre uzatım talebinde bulunulduğu, mevcut durumu telafi ... davranılarak meydana gelen arızanın mücbir sebep kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, arıza ... gümrük işlemlerinden sonra 72 saatlik bir süre tanındığı ancak somut olayda stokta ...

...rahatsızlığına yakalanması nedeniyle sözleşmenin feshedilmesi talebinde bulunulmuş, İdare söz konusu talebi mücbir sebep hali kapsamında değerlendirerek sözleşmeyi feshetmiş ve kesin teminat yükleniciye iade edilerek... ... genel salgın hastalık , mücbir sebep , sözleşmenin feshi , süre uzatımı

kişilik tur organizasyonu düzenleneceği öngörülmüşken, turların başladığı ilk 35 günlük süre içinde yeterli talebin oluşmaması mücbir sebep olarak kabul edilerek işin feshedilmesinin ve yükleniciye iş eksilişi kapsamında tazminat ödenmesinin mevzuatına...

...quot; talebinde bulunulduğu, davacı şirketin araç teslimatında ek süre talebinin sebebini teşkil eden, kamu güvenliğinde kullanılmak ve acil... ... kamu güvenliği , mücbir sebep , sözleşmenin feshi , süre uzatımı

...edilemeyen malzemeler için ilgili resmi kurumlardan alınmış belgelerin ibraz edilmesi gerektiği, mücbir sebep talebinin değerlendirilmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı'na gönderilmesi için resmi kurumlardan... ... ...bulundurulduğunda, pandeminin başlangıç süresinden bir hayli zaman geçtikten sonra 29/03/2021 tarihinde ihalesi yapılan malların tedarik edilememesi durumunda Covid-19 pandemisinin mücbir sebep olarak kabul edilmesinin hayatın...

... süre uzatım talebinde bulunduğu ve bu talebin reddi üzerine de dava konusu işlemin ... imkânsız olduğu, Covid-19’un her durumda mücbir sebep olarak kabul edilemeyeceği, ayrıca işbu ... konusu olayda davacı şirketin ilk ek süre isteminin de kabul edildiği, basiretli bir ...

... edilebileceğinin açık olduğu, davacının mücbir sebep iddiasıyla sözleşmeyi feshinin, bu ... hakkındaki değerlendirmeleri sonucu talebin haklı görülmesi hâlinde karşılıklı olarak ... davranış olduğundan, davacının bir yıl süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine ...