...sentetik çim halının yapıştırılmasının mümkün olamayacağı ve sentetik çimin üzerine serilecek olan ve en az sentetik çim kadar önemli olan kuvers kumu serme işlemleri yapılamayacağı, ancak yağmurdan bir iki hafta sonra sahanın kuruma süresinden sonra bu imalatların yapılabileceği anlaşıldığından süre uzatımı verilmesinin zorunlu hale...

...yapılmasının öngörüldüğü, çocuk oyun parklarında yürüyüş yolları, basketbol ve futbol sahaları, panel çitler, zemin platform işleri, hafriyat işleri ve parkların alt yapı işlerinden... ...hizmetleri niteliğinde olan refüj ve yeşil alanların bakım ve onarımı, ot temizliği, çim biçimi, toprak işleme, arazi hazırlığı, fidan üretimi, dikimi ve bakımı ile ağaç budama...

...yer aldığı, ancak yapılacak bu kapılarla ilgili herhangi bir detaya yer verilmediği, Sentetik Saha Teknik Şartnamesinde; 15.220.1004 poz nolu 135 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190x135x190 mm) ile duvar yapılması, 15.275.1101 poz nolu 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası), 15.325.1109 poz nolu...

...zemininde 5-8 cm beton dökümü, kapalı tenis kortu zemininde epoksi, silis kumu ve yüksek dozlu çimento karışımlı harç ile dolgu, açık tenis kortu etrafına kaide betonu, çürük demir boruların değiştirilmesi, demir borulara topraklama ve konteynerlerin altına saha betonu ile kapalı tenis kortundan enerji besleme kablosu çekimi ve pano imalatlarının...

... harcama tutarı dikkate alınarak 58 gün, kazı yasaklarından dolayı 9 (Dokuz) gün, döküm sahasının kapalı olduğu 38 (Otuzsekiz) gün olmak üzere toplam 105 (YüzBeş) gün ilave süre ... düzenlenen “Ocak taşı ile 100 kg ağırlığa kadar kâgir inşaat yapılması (300 dozlu çimento harcı ile)” iş kaleminin yeni birim fiyat analizinde kullanılan rayiçler hususunda bir ...

...Pozundaki granüler dolgu imalâtı olduğunu iddia ederken, davalı iş sahibi, davacının sahada fiilen gerçekleştirdiği 995.984 m³ dolgunun tamamının 11.01 Pozuna ait olduğunu... Çimento Tesisinin Hafriyat, Tesviye ve Düzleştirme Çalışmaları”nın yapımına ilişkin eser sözleşmesi imzalanmıştır.

“YFT.60 (ANALİZ.31) Çimento harçlı veya çimento takviyeli harçlı moloz taş döşemede derz açılması” pozu ile ilgili olarak poz...