2015/908 sayılı kararı) Feshedilen sözleşmede gecikme cezasının on günlük ihtar süresinden fazlası için uygulanamayacağı. fesih , gecikme cezası , İhtar süresi , Sözleşme
ceza süresi - Arama Sonuçları
… Devamı
İhtar süresi sözleşmenin feshedilemeyeceği süre olup gecikme cezası istenebilecek süre de bununla sınırlıdır. gecikme cezası , İhtar süresi , sözleşmenin feshi
garanti süresi , Geçici kabul , Geçici kabul itibar tarihi , gecikme cezası , kesin kabul , teminat süresi
Yüklenicinin işi zamanında bitirmemesi halinde uygulanacak gecikme cezasının süresi sözleşmenin feshedilip feshedilmediğine göre değişmektedir. Cezalı çalışma süresince işyerinde havanın fen noktasından çalışılmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri için de gecikme cezası uygulanır.”,
maddeye göre talepte bulunabileceğine, ancak bu durumda dahi cezanın, sözleşmenin feshedilmeyip devam ettiği varsayıldığında, yalnızca feshedilemeyen süre olan 10 günlük ihtar süresi için istenebileceğine hükmetmiştir.
İstisna (Sözleşme Hükmü): Eğer sözleşme, fesih öncesindeki ihtar süresi (Yargıtay'ın feshedilemeyen süre dediği dönem) için ayrıca ve açıkça bir ceza öngörmüşse, bu ceza fesihten etkilenmez ve talep edilebilir.
maddesinde ise Yüklenici sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmediği takdirde gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %05 oranında gecikme cezasına tabi olacaktır. cezai şart , fesih , gecikme cezası , İhtar süresi , Sözleşme
(Sayıştay Temyiz Kurulunun 08.01.2013 tarih ve 36028 sayılı kararı) Sözleşmede belirtilen deneyim süresinden daha az deneyime sahip teknik personelin iş başında bulundurulması halinde sözleşmede öngörülen cezanın kesilmesine gerek olmadığı. ceza , iş deneyim süresi , teknik personel
Bu aşamadan sonra sadece teknik personelin deneyim süresinin yetersizliği nedeniyle ceza uygulanması mevzuata uygun bulunmamaktadır. ceza , iş deneyim süresi , teknik personel
Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan edimlerin yükleniciler tarafından eksik, ayıplı ve geç ifası nedeniyle giderim bedeli ile cezai şartın tahsili istemine ilişkin olup, mahkemece davanın kısmen kabulüne kısmen reddine karar verilmiş, hüküm taraf vekillerince süresi içinde temyiz edilmiştir.