...süre uzatımı ve iş artışları nedeniyle fiyat farkı verilmesi gerektiği, kesin hesabın... ...belirlenen elektrik, inşaat, mekanik işler bedeli 221.768,16 TL'nin davalıdan tahsiline... ...olarak tanımlanmış olup, bedel 2.886.000,00 TL götürü bedel olarak kararlaştırılmıştır...

...fiyata dâhil giderler arasında sayıldığı, Birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde, sadece... Teklif fiyata dâhil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir: 25.3.1.

...na göre 03/01/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Kastamonu... ...esaslar göz önünde bulundurularak hesaplanacak bedel karşılığında, yükleniciden de istenebilir... İşe ait idari şartnamenin “Fiyat farkı” başlıklı 46 ncı maddesinde; “46.1.

...Kanunu’na göre 09/01/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan, “Yalova... fıkrasında; “Fiyat farkı hesaplanmayacaktır. ...dikkate alındığında; Anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan işlerde “4734 sayılı...

Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir.30 25.3.1. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma... ...sürücünün tüm giderleri (yakıt dahil) ve birim fiyat tarifi ile özel teknik şartnamesinde...

...yüklenici sorumluluğunda olmasına rağmen, yeni birim fiyat düzenlenerek yükleniciye ödeme yapıldığı... ...mevzuat hükümlerine aykırı olarak yeni birim fiyat düzenlenerek yükleniciye ödeme yapılması... ...geçici trafik işaretlemesi yapılması işlerinin bedeli sözleşmede aksine bir hüküm bulunmadığından...

...Sözleşmeleri Kanunu’na göre 23/05/2018 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan “Gömükan... fiyat farkı , güncel endeks , temel endeks , uygulama ayı endeksi ...fiyat farkı endeks değeri alınarak fiyat farkı bedelinin hesaplandığı, Ancak, 24/12/2021 tarihinde...

...arasında imzalanan sözleşmenin anahtar teslim götürü bedel sözleşmesi olup sözleşme ve... ...imalat girdilerinde meydana gelen beklenmeyen fiyat artışları dolayısıyla ülkenin kalkınması... ...240.000,00 TL tutarlı kesin teminat mektubu bedelinin tarafına iadesine, kamu ihalelerinden...