...tarihine, diğer işlerde kabul tarihine veya varsa... ...ve kusurların giderilerek geçici kabul tutanağının... ...etmekle esasen sorumlu ihale birimi personelleri, kontrol...

...bütün iş ve işlemler kabul edilerek asıl yükleniciye... ...bahse konu iş ile ilgili birimlere sorulmasından, herhangi... ...VE GEREKÇE: MADDİ OLAY: Geçici kabul tutanağı 24...

...için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun; a) Yüklenicinin... ...belirlenen zamanda tamamlanıp geçici kabule hazır hale... ...şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır...

...diğer maliyet unsurları için fiyat farkı öngörülmemiş... ...dayalı hizmet alımı olarak kabul edilir. ...Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 ve 24 üncü maddeleri...

...uzatımına bağlı olarak işin tesliminde yaşanan 38 günlük... ...zamanda tamamlanıp geçici kabule hazır hale getirilmemesi... ...gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale...

...sayılı Kanu'na eklenen Geçici 4. ...olayda, davacı şirketin, fiyat/maliyet artışlarını...

...süre uzatımı isteğinin kabul edildiği, bu tarihten... ...kısmının tamamlandığı, işin tesliminden itibaren 45 gün... ...kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak...