... toplamda 400 gün olarak belirlendiği, sürenin hesabında işin yapılacağı mahaldeki ... nedeniyle 35 gün geç başlatıldığı, Ek Rapor üzerine yapılan yazışmalardan işin ... ... Yapım denetim görevlilerinin mevzuata aykırı süre uzatımı ve revize iş programında imzaları bulunmadığı için doğan kamu zararından sorumlu tutulamaz.

...miktarlarını gösteren meteoroloji raporunda ise mevsim koşullarının üzerinde... ... Süre uzatımına dahli olmayan gerçekleştirme görevlisi ile hakedişi düzenleyen personelin ise sorumlulukları bulunmamaktadır.

...şekilde 21.12.2018 tarihinde verilen süre uzatım kararından sadece 5 gün sonra bu sefer Kontrol teşkilatında görevli …, ... ... firmanın raporu ve bağımsız firmasının raporunda hasarların belirtilmesi, yangından zarar ... edilip süre uzatımı verilmesi ve süre uzatımı verilen hallerde gecikme cezasının tahakkuk ...

...oluşmadığı ve yüklenicinin süre uzatımı talebinde tereddüde düşüldüğü, Yüklenicinin 13/12/2021 tarihli 2 nolu geçici hakedişin düzenlemesini talep etmesi üzerine, yapı denetim görevlilerince yerinde yapılan... ... ... başlığı altında 21/09/2021 ve “Gerekçe Raporu” başlığı altında 25/10/2021 tarihlerinde ... 20/12/2021 tarihli dilekçesinde süre uzatımı talep ettiği, idaresince ilâve bir süre verilmediği ve işin bitim tarihinin 30 ...

... tarihinde yapıldığı, yapı denetim görevlilerinin 26/11/2019, alt yüklenici onayının ... çalışılamayan günler için 60 gün süre uzatımı verilmesi gerektiği yönündedir ... ... ...firma ürünlerinin dikkate alınması, D-717 tankına ilişkin “Enspektör Raporu”a dayalı olarak yapılan imalat bedellerinin ödenmesi ve süre uzatımı verilmesi, Konularında idaresi ile yüklenici arasında anlaşmazlık...

... başlıklı 29 uncu ve “Geçici hakediş raporları” başlıklı 39 uncu maddeleri birlikte ... sözleşme ödeneği olarak tespit edilmesi,  süre uzatımı verilmesi ve kalan 15.463.874,33 ... ... ... yürütüleceği, yüklenici ve yapı denetim görevlilerince hazırlanıp imzalanan hakedişlerin ... ödenmesi halinde ihale mevzuatında süre uzatımı verileceğine dair bir hüküm bulunmamakla ... işin bir kısmına veya tamamına ait sürenin uzatılması gerektiği, Hususları açıktır ...

Hakediş raporu, yüklenici veya vekili tarafından imzalandığı tarihten başlamak üzere en geç sözleşmesinde yazılı sürenin sonunda... ... ... fıkrası ile idareye verilen yetki ve görev gereği, verilecek sürenin de ancak ... sunulmaması durumunda, idarece belirlenen süreye göre işlem tesis edilmesinin yerinde ... ... hakediş , KDV , süre uzatımı

... tarafından hazırlattırılan Bilirkişi Raporuyla, İşin, 29/06/2018 tarihi itibarıyla ... bitirilememesi ve davacı şirketin süre uzatımı talebi üzerine davacı şirkete işi ... toplam 141 takvim günü cezalı ilave süre verilerek işin 20/11/2018 tarihinde bitirilmesinin ... ... Belirlenen sürenin sonunda, yüklenici bulunsun veya bulunmasın, işin son durumu, yapı denetim görevlisi tarafından düzenlenecek...