“Ödeme yeri ve şartları” başlıklı 11 inci maddesi... Avans mahsup oranı, avans verilme oranının % 50 fazlasıdır. ...farkı hesaplanırken, avans tutarı ve kesinti miktarının, iş programındaki...

...2014 tarihli ve Ref:8 sayılı yazı ile Banka tarafından reddedildiği, - ...yaptırıldığı; ancak yüklenicinin teminatının süresinin dolması nedeniyle... ...teminatsız kalması buna bağlı olarak kesin kabul noksanlıkları bedelinin... ...söz konusu işte süre uzatımı da verilmesine rağmen zamanında tedbir...

...224 sayılı yazı ile yüklenicinin kesin kabul için iş yerinde hazır... ...yaptırıldığı; ancak yüklenicinin teminatının süresinin dolması nedeniyle... ...teminat ve ek kesin teminatların geri verilmesi” başlıklı 13 üncü maddesinde... ...2014 tarihli ve Ref:8 sayılı yazı ile Banka tarafından reddedildiği, -

...dokümanında ve/veya teklif kapsamında fiyatı verilmemiş yeni iş kalemlerinin ve/veya... ...gerçekleşen ahşap kaplama imalatının yapım şartlarını ve teknik özelliklerini... ...kaplama imalatına ilişkin olarak, İller Bankası tarafından yayımlanan 21.271...

...nın 114/1-d maddesi gereğince dava şartlarından olup, taraflarca ileri... ...birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesi talep ve dava edilmiştir... ...kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve... ...mektubunun nakde çevrilerek davalı Banka tarafından gelir kaydedilmesi... ...feshedildiğini, müvekkilin 696.000,00 TL tutarlı teminatının irat kaydedildiğini, işi...

...Güvenlik Kurumuna olan prim borçlarının, kesin teminat mektubunun süresinin uzatılmayarak... ...arasında bir illiyet bağının olması şartlarının birlikte aranması gerektiği... ...teminatın ve ek kesin teminatların geri verilmesi başlıklı 13'üncü... ...konusu edilen süreç sonunda yüklenici teminatının SGK veya vergi borcuna karşılık...

...bölünmeksizin uygulama ayı rayiç ve şartlarına göre belirlenmesi ve bunun... ...mevzuat hükümleri uyarınca, fiyat farkı verilmeyen ve artırımlı fiyat farkı... ...fişi ile idarenin yükleniciye olan kesinleşmiş borcundan mahsuben tahsil...

...hükümlerine aykırı olarak süre uzatımı verilmesi ve bu süreler için kesilmesi... ...talebine cevaben yoğun geçen kış şartlarını dikkate alarak 72 gün ek...