aşırı yağışlar mücbir sebep mi - Sayfa 2

aşırı yağışlar mücbir sebep mi - Arama Sonuçları

Kiralanan aracın parçalarının değişiminin gerekmesi mücbir sebep değildir.

18/06/2024

...bağlantılarının sert inişlerden dolayı aşırı zorlamaya maruz kaldığının... Belirtilen gerekçelerle davanın reddine karar verilmiştir. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür. mücbir sebep , öngörübilirlik , öngörülemezlik

~~yağışlar~~

… Devamı

Sel baskını sözleşme konusu işin yapılmasına engel değilse mücbir sebep olarak değerlendirilemez.

14/04/2024

... tarihlerinde idareye tekrar başvurarak aşırı yağışlar nedeniyle ilçede meydana ... bulunmadığı, her ne kadar bölgedeki fazla yağışlar nedeniyle yaşanılan sel ve su baskını davacı tarafından mücbir sebep olarak gösterilmişse de, davacı şirket ... 000,-TL maddi tazminatın ödenmesi istemiyle Ankara 8.

… Devamı

Limanda yaşanan olumsuz hava koşulları ve ihracata tarife dışı engeller koyulmasının mücbir sebep olarak değerlendirilemeyeceği.

02/04/2024

İstemin Özeti : Ankara 12. ...düşüşü müteakip Rus rublesinin aşırı değer kaybetmesi ve enflasyon... ...ifası aşamasında somut olaylara dair mücbir sebep değerlendirmesi yapma... ...İhale Kurumu'nun konunun mücbir sebep kapsamında değerlendirilmesinin...

~~yağışlar~~

… Devamı

Mücbir Sebep İçin 20 Günlük Süre İçinde Başvuru Yapılmasa da Süre Uzatımı Verilebilir mi?

Yaka Danışmanlık
06/11/2025

Sayıştay'dan 20 Günlük Mücbir Sebep Başvuru Süresine Dair Tartışmalı... maddesi, mücbir sebep hallerinde süre uzatımı verilebilmesi... İdare, bu süre şartına rağmen yükleniciye süre uzatımı vermiştir.

~~aşırı~~ ~~yağışlar~~

… Devamı

Aşırı Yağış (Meteoroloji Raporu) Süre Uzatımı İçin Yeterli Gerekçe midir?

Yaka Danışmanlık
06/11/2025

Aşırı Yağmur, Zemin Yapısı ve Kot... İdare, bu teknik gerekçelerle 30 gün süre uzatımı vermiştir. ...Şartnamesi (YİGŞ) Madde 29 (Mücbir Sebepler ve Süre Uzatımı) kapsamında... ...ikmal inşaatında yüklenici, aşırı yağışları ve meteoroloji raporunu gerekçe... ...Danışmanlık uzmanlığından destek almak, mücbir sebep veya benzeri durumlarda...

… Devamı

Mücbir sebep halleri.

18/06/2024

...değerlendirmede ise belirtilen hususların mücbir sebep olarak kabul edilemeyeceğine... ...durumların, mevzuatta sayılan mücbir sebep hâlleri arasına girmediği... ...yürütmeyi durdurma harcının istemi hâlinde davacıya iadesine, bu kararın...

~~aşırı~~ ~~yağışlar~~

… Devamı

Sözleşme konusu işten beklenen verimliliğin düştüğü gerekçesiyle sözleşmenin idarece mücbir sebep kapsamında feshedilmesi.

29/04/2024

...yapıldığını, ancak davalı tarafından yer tesliminden yaklaşık 2 sene sonra işin rantabilitesinin... kar mahrumiyeti , mücbir sebep , müspet zarar , sözleşmenin feshi ...rantabilitenin düşmesi” mücbir sebep olarak değerlendirilse bile idare...

~~aşırı~~ ~~yağışlar~~

… Devamı

Pandeminin ilan edildiği tarihten çok sonra yapılan ihalede mücbir sebep olarak kabul edilemeyeceği.

21/06/2024

Covid-19 , genel salgın hastalık , mücbir sebep fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir. ...sözleşme imzalanan davacının, mücbir sebep hâlleri dışında ihale dokümanı...

~~aşırı~~ ~~yağışlar~~

… Devamı

Kur artışı ve mücbir sebep.

18/06/2024

fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür. döviz kuru artışı , maliyet artışı , mücbir sebep , yasaklılık

~~aşırı~~ ~~yağışlar~~

… Devamı

Covid-19 gerekçesiyle mücbir sebep.

20/06/2024

fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür. Covid-19 , genel salgın hastalık , mücbir sebep

~~aşırı~~ ~~yağışlar~~

… Devamı

Hizmet alanlarımıza yönelik olarak, danışmanlık kısmında inceleme yapabilirsiniz.

Bilgiye ulaşmak, hele de teknolojinin bu kadar geliştiği bir zaman diliminde, çok kolay. Ancak, bilgi kirliliği yanlış adımlar atılmasına neden olduğu gibi, uzmanı olmayan kişilerin ürettiği bilgiler de bilgi kirliliğini artırmakta ve yanlış adımlar atılmasına neden olmaktadır.

O halde bilgiye ulaşmak değil, doğru bilgiye zamanında ulaşmak önemli.

Şirket olarak danışanlarımızın haklarını tam ve zamanında alabilmesi için yoğun gayret içerisindeyiz. Bu gayretimiz de neticelerini yıllardır göstermekte ve doğru bilgi sayesinde danışanlarımız kazançlı çıkmaktadır.

İhale mevzuatı, sözleşme yönetimi ve hakediş uygulamaları ile kamu mali yönetimi ve denetimi konularında kaybetmemek, isabetli adımları en doğru zamanlarda atmak ve güvende hissetmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Yaka Yazılım Danışmanlık Eğitim Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti.

Bilgi ve iletişim için…

Detaylı Arama

Aranacak

Türler

Sitede Arananlar

aşırı yağışlar mücbir sebep mi - Arama Sonuçları

Kiralanan aracın parçalarının değişiminin gerekmesi mücbir sebep değildir.

Sel baskını sözleşme konusu işin yapılmasına engel değilse mücbir sebep olarak değerlendirilemez.

Limanda yaşanan olumsuz hava koşulları ve ihracata tarife dışı engeller koyulmasının mücbir sebep olarak değerlendirilemeyeceği.

Mücbir Sebep İçin 20 Günlük Süre İçinde Başvuru Yapılmasa da Süre Uzatımı Verilebilir mi?

Aşırı Yağış (Meteoroloji Raporu) Süre Uzatımı İçin Yeterli Gerekçe midir?

Mücbir sebep halleri.

Sözleşme konusu işten beklenen verimliliğin düştüğü gerekçesiyle sözleşmenin idarece mücbir sebep kapsamında feshedilmesi.

Pandeminin ilan edildiği tarihten çok sonra yapılan ihalede mücbir sebep olarak kabul edilemeyeceği.

Kur artışı ve mücbir sebep.

Covid-19 gerekçesiyle mücbir sebep.

İletişim

0535 645 00 20

0535 645 00 20

Yaka Danışmanlık

Yaka Danışmanlık

Ümit Mah 2494/2 Sokak
No 10 - Çankaya - Ankara