... ve yapılan revize sonucunda 60.473,59.-TL (%8,5586 oranında) iş ... Genel Şartnamesi (YİGŞ)’ne aykırı olduğu, işin süresinin havanın ... ... ...kullanılmasını gerektirirse, bu yüzden doğacak fazla işçilik... ... ... dikkate alındığı ve bu nedenle ayrıca süre uzatımı verilmeyeceğinin ... olması durumunda gecikilen süre kadar süre uzatımı verilmesi gerektiği ... ... ...Farkına İlişkin Esaslar”ın “Fiyat farkı hesaplanması...

...bir anlaşmazlığın vücut bulduğu, bu durumda her ne kadar idaresince görüş talep edilmiş ise de, adı... ... ...ksine hareket edenler hakkında ilgisine göre 58 ve 60 ıncı maddelerde belirtilen müeyyideler uygulanır.” İş... ... ...kullanılmasını gerektirirse, bu yüzden doğacak fazla işçilik...

...veya her ay için ayrı ayrı, yüzde onuna kadar indirmeye, gecikme zammı oranı ile gecikme zammı asgari tutarını iki katına kadar artırmaya, ayrıca gecikme... ... ...artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıdır. ... ...GÖNDERİLMESİNE (Üye …’ın yargılama usulü yönünden...

’ın sözlü açıklamaları... ... ...uygulama ayı içinde ilerleme yüzdelerine göre gerçekleşen... ... ... programına yüklenicinin kusuru nedeniyle uyulmadığı takdirde, daha ... programına uygun hale gelinceye kadar, fiyat farkı hesaplanırken, iş ... ... ... müştereken ve müteselsilen 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 53 ... içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak ...

...götürü veya yüzde usulü ile çalışan işçilerin tatil günü ücreti, ödeme döneminde kazandığı ücretin aynı... ... ı) Ek 2 nci maddede sayılan... ... ...izni, rapor, istirahat türü nedenlerle eksilmeleri durumunda, eksik personel sayısı kadar idare tarafından personel...

...bir anlaşmazlığın vücut bulması, bu durumda her ne kadar idaresince görüş talep edilmiş ise de, adı... ... ...kullanılmasını gerektirirse, bu yüzden doğacak fazla işçilik... ... ... ünite cihazları (DU) ile ısı pompalı tip VRF dış üniteleri ... Müdürlüğü’nün KGM/60.104A) kullanılarak tespit edildiği ...

Her ne kadar Bölge Adliye Mahkemesi tarafından TBK m. ... ... Asliye Hukuk Mahkemesi'ne HMK 354/2 maddesi uyarınca talimat ... mahkemenin ve Yargıtay'ın denetimine elverişli rapor almak ... ... ... 037,00 TL duruşma vekâlet ücretinin davalıdan alınarak Yargıtay ... aşağıda yazılı bakiye 4.764,60 TL temyiz ilam harcının temyiz ...

... idarenin kusurundan kaynaklanan nedenlerden dolayı sürenin uzamasıyla ... olmak üzere toplam 548.330 $’ın diğer alacak kalemleri yanında ... ... 606.664,23 $ olarak hesaplanmıştır. ... ... süresi için (geçici kabule kadar) yatırım giderleri ve ... sürede yüklenici davacının ne miktarda ilave işletme gideri ... ... ...540,00 TL duruşma vekâlet ücretinin asıl ve birleşen...