... karar tarihinden itibaren en geç 15 işgünü içinde ita amirince onaylanacağı ... eğer ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği, l) Süre uzatımı ... ... Ayrıca, Mahkeme kararında her ne kadar ...

... için %16,47, 2021 yılı için %61,15 ve 2022 yılı için %22,38 olarak belirlendiği ... yılında; 21/12/2020 tarihine kadar 1 adet hakediş ile    ... ... ... programına, yüklenicinin kusuru nedeniyle uyulmadığı, daha sonraki aylarda ... programına uygun hale gelinceye kadar, fiyat farkı hesaplanırken, iş ...

... davacı yüklenici olup bakiye 158 güne karşılık gelen miktarın toplam ... vekili dava dilekçesinde her ne kadar teknik verilerin müvekkili tarafından temin edilmesi nedeniyle yapılan ilave masrafların da ...

... eksiklik listesinde belirtilmeyen, 15 nolu direk ile trafo arasındaki elektrik ... eksikliklerinin tamamlanmasına kadar kesilen 19.096 TL’nin taraflarına iade ... ... ... 20/12/2021 tarihli ve 39387383-153 sayılı yazıları ile İzmir Defterdarlığı ... istenmiş olduğunun belirtilmesi neticesinde, taraflar arasında bu ...

...düşündüğü sebeplerin ayrıntılarını, işin süresinin ne kadar uzatılması gerektiğini belirtecektir. ... ...Yüklenici süre uzatımı neticesinde 15.05.2017 tarihinde bitirmesi gereken işi yine tamamlayamamış ve 15.05.2017 tarih ve...

Borçlar Kanununun 158. ... ...tarihine kadar olan 28 günlük süre için gecikme tazminatı talep ederken davalı ise, sözleşmenin feshedilmesi nedeniyle... ... 2015/15867 K. ... 2015/15867 K.

...şekilde ve her durumda ihale gününden (15/12/2022) 3 iş günü öncesine (09/12/2022) kadar ileri sürmesi gerekirken, bu süre... ... ...başvurusunda yer verilmiş olması nedeniyle İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 15.

...on beş milyon Türk Lirasına kadar olanlarda dokuz bin Türk... ... ...edilmesi nedeniyle doğacak hukuksal boşluk kamu yararını ihlal edecek nitelikte görüldüğünden Anayasa’nın 153.