... temerrüde düştüğünden davalı iş sahibinin sözleşmenin fesih beyanının haklı nedene dayandığının kabulü ... kurlarındaki yükselişin ve malzeme fiyatlarındaki artışın da mücbir sebep olarak kabul edilmesinin doğru olmadığı, akdin feshinde davalı iş sahibi haklı olduğundan davacının teminatın iadesi talebinin yerinde olmadığı gerekçesiyle davalı vekilinin ...

... yaptırmadan hâkimlik bilgisi ile beklenmeyen fiyat artışlarının olmadığı sonucuna ulaşılmasının mümkün ... bitirilmesinin amaçlandığı, bu sebeple tasfiye talebinde bulunulmadığı, kesinleşmiş bir yargı kararı ... ... 4735 sayılı kanun , döviz kurlarındaki artış , gecikme cezası , İmalat girdilerinde meydana gelen beklenmeyen fiyat artışları , sözleşmenin feshi , sözleşmenin tasfiyesi , süre uzatımı

...bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş; a) Sözleşmeye esas proje... ... ... tarafından mücbir sebepler gerekçe gösterilerek sözleşmenin fesh edilebilmesi için, işin süresinin uzatılması ... bildirilip belgelendirilmesi ve yüklenicinin talebi gibi şartların gerçekleşmesi gerekmektedir ... ... mücbir sebep , sözleşmenin feshi , tasfiye , tazminat

Bu durumda mahkemece davalı iş sahibince sözleşmenin haksız feshinin söz konusu olmadığı ve imkânsızlık sonucu sözleşme sonlandırılarak tasfiyeye gidildiğinden koşulları oluşmayan kâr kaybı talebinin reddine, taleple bağlı kalınarak ihaleye...

...davalı tarafından yapılan feshin geçersiz olduğunun tesbitine, taraflar arasındaki sözleşmenin davacının istemi doğrultusunda feshedilmiş olduğunun tesbitine, haklı fesih talebinin yerinde olmadığına, teminat mektubunun iadesi talebinin reddine dair verilen... ... İş artış oranını geçmesi halinde sözleşmenin feshi gerekmekte olup, eser sözleşmesinde idare ve yüklenicinin ortak kusurlu olmaları halinde kesin teminatın gelir kaydedilmesi mümkün değildir.

... olağanüstü şartlara göre uyarlanması ya da sözleşmenin feshi/sözleşmeden dönme talep edilmesinin mümkün olduğunu ... olarak belirlendiği ihalelerde, asgari ücret artışının beklenenin çok üzerinde olması sebebiyle ... söz konusu ise bu durumda mahkemeden uyarlama talebinde bulunulabileceğini beyan etmiştir ...

...sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediğinden bahisle sözleşmenin feshedilmesi üzerine, sözleşmenin feshinin haksız olduğunun tespit edilmesi talebiyle Ankara 21.

Maddeleri gereğince sözleşmenin feshedildiği, alınan bilirkişi raporlarında ... görüldüğü, davacı fesihte haklı olduğundan tazminat talebinde bulunabileceği, 11/07/2017 tarihli üçüncü ... ... Davacı idarece sözleşmenin feshi sonrasında yeniden ihaleye çıkılarak yeni yüklenici....