...davalı ile aralarında düzenlenen 28.06.2011 tarihli anahtar teslimi götürü bedel usulü sözleşme ile ...

...verilen ilave 185 günlük süre uzatımına bağlı olarak işin tesliminde yaşanan 38 günlük gecikme için yükleniciye yapılacak...

“Projelerin yükleniciye teslimi” başlıklı 11 inci maddesinde; “…

maddesinde yazılı tebligatın kurye gibi yollarla da yapılacağı düzenlemesi de elden teslime imkân vermektedir.

-Atış Poligonu yapım işini 33.462.000,00 TL anahtar teslimi götürü bedelle üstlenmiştir.

maddesinde yer alan her durumda, çalıştırdığı araç ve personelden kaynaklanmayan durumlarda bile sorumluluğun...

TL’sinin Harcama Yetkilisi ve Yeni Birim Fiyat Tutanağını imzalayan …, Yeni Birim Fiyat Tutanağını imzalayan …,