...süre zarfında inşaatta çalışan sayısı ve çalışma süresi arttırılarak imalatların tamamlanabileceği veya en azından bir süre cezalı çalışılarak işin tamamlanabileceği, sözleşmenin feshinin haksız sebebe dayandığı, davacının haksız fesih nedeniyle uğradığı zararın tazminini talep edebileceği tespitlerine yer verilmiştir.

Aksi takdirde idareye sunulmayan sözleşmeler neticesinde geciken her gün için sözleşmede belirtilen ceza hükümleri uygulanacaktır...”

Uyuşmazlıkta, Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi ile davacı şirket arasında imzalanan sözleşmenin 9.1. Bu durumda, olayda davacı ile idare arasında imzalanan sözleşmenin 34.1.

...uygulanan faizi ile tahsiline, bilirkişi incelemesiyle tespit edilecek kar mahrumiyeti bedelinin 1.000-TL’lik kısmının sözleşmenin haksız feshedildiği 14.08.2015 tarihinden itibaren işleyen Merkez Bankası avans işlemlerinde uygulanan faizi ile tahsilini talep etmiştir.

Ancak, ilişikli ödeme emri ekinde yer alan 27.06.2018 tarihli Muayene ve Kabul Tutanağı incelendiğinde, söz konusu malzemelerin beş gün gecikme ile 27.06.2018 tarihinde teslim edilmesine rağmen, sözleşmenin … maddesinde öngörülen gecikme cezasının kesilmediği görülmüştür.

Birim fiyata dahil olan ya da olmayan unsurların tespitinde, sözleşme ve ekleri bir yana bırakılarak, ekler arasında yer almayan 13.2.1987 tarihli olur hükümlerinin doğrudan doğruya uygulanması mümkün değildir.

KARAR : Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanmış olup, sözleşmenin yeni koşullara uyarlanması ve fiyat farkının hesaplanarak tahsili istemine ilişkindir. maddesindeki düzenlemenin sözleşme uyarlanarak değiştirilmesini talep etmiştir.