...İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce, ekonomik açıdan en avantajlı teklif ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin, c) Sözleşmenin imzalanacağı tarihte ihale üzerinde kalan isteklinin, YAMBİS’e kayıtlı olduklarının ve kayıtlarının aktif durumda olduğunun EKAP üzerinden veya https://yambis.csb...

... yapan idarenin daha önce gerçekleştirdiği, ihale konusu işe benzer nitelikteki işlerin sözleşmelerinde ortaya çıkan fiyatların; kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenerek yayımlanmış ... ve fiyat tespitlerinin; birinin, birkaçının veya tamamının kullanılabileceği; hesaplanan yaklaşık maliyetin; ihale usulünün seçimi, ihale ilan süreleri ve ön ilan, kesin teminat ...

c) Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapmak.

maddesi dikkate alındığında üretici firmadan kaynaklanan sebeplerin mücbir sebep olarak kabul edilemeyeceğini, süre uzatımı verilebilecek hallerin ilgili maddelerde düzenlendiğini, davacıya sözleşmenin 34.

...toplanıp, konusunda uzman teknik bilirkişiden davacının davalı yararına geçerli sözleşmesi olmaksızın ileri sürdüğü iş ve projeleri yapıp yapmadığı ve bunların davalı yararına olup olmadığı ile yapılmış ve iş sahibi yararına ise işin yapıldığı saptanacak tarihi ile mahalli piyasa rayiçleri ile bedeli konusunda gerekçeli ve denetime...

Dosyanın incelenmesinden, sözleşmeye göre işin bitim süresinin, iş yeri teslim tarihinden itibaren 370 gün olduğu, yer ... yürütülmesinin sağlanamadığı, yüklenilen işin ancak %60,99'luk kısmının tamamlanabildiği anlaşılmaktadır.