...günlük gecikme ile teslim edilmesine rağmen, sözleşmede hüküm altına alınan gecikme cezasının kesilmemesi nedeniyle ..... ...tarafından, bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak mali veya malları süresinde...

...malların Belediyede çalıştığı birime ait olmasından ötürü yüklenici firma tarafından malların gününde teslim edilmediğini... olduğu, hakediş ödemelerine ve bu ihaleye ilişkin diğer belgelere bakıldığında...

...mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 20 gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunulması... ...bulunmadığı, diğer taraftan, her ne kadar davacı tarafından kendisine ödemelerin yapılmadığı yönünde iddiada bulunulmakta ise...

...zararın tazminine hükmedildiğini, kendisinin bu durumda ek ödemeleri geri vermek zorunda kalacağını ve mal varlığında... ...numaralı fıkrası şöyledir: “Herkes, Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan...

...maddesi uyarınca işbu ilamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz... ...mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve...

...ilişkin düzenlemeye yer verilmesinin zorunlu olduğu hüküm altına alınmıştır. ...dağıtım ve sonrası hizmetleri verileceğinden gerekli giderler yükleniciye ait olup teklif fiyata dahildir.”  

...mercilerince verilen karar gereğince yukarıdaki (1) ve (2) numaralı alt bentlerde belirtilen kazançlar niteliğinde olmak üzere...