...yaptırıldığı ve yeni işlerin fiyatlarının yüklenicinin teklif ekinde yer alan fiyatlardan... ...yeni imalatın kendi uygulama şartları altında değerlendirilmesi ve yüklenici... ...öngörülmediğinden TEFE ile ihale ayına göre güncellemesi yapılması gerekmektedir... ...gerekçesi ile … TL’ye tazmin hükmü verilmiştir.

Yüklenici tarafından açılan 2004... BİGŞ.nin “Geçici Hakediş Raporları” başlıklı 39. ...olarak mahkemece konusunda uzman ve deneyimli kişilerden oluşturulacak... ...hesaba dahil edilmek suretiyle hüküm altına alınması doğru olmamıştır...

...İhale Kayıt Numaralı “Granit Bazalt Doğal Parke Taşı ve Traverten... ...ve rayiçlerin; yüklenici veya alt yüklenici olarak faaliyet gösteren... ...belirlenmesi gerektiği iddiasına yer verilmiştir.

Yüklenici, 23.3. ...deneyimli 2 İç Mimar Mimar 3 yıl deneyimli 23.2. ...işyeri teslim tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde tamamlayarak geçici... Diğer Ekler şeklinde olacağı düzenlenmiştir.

...imzalanmadan önce idareye sunulacak belgeler; Yüklenici; her bir taşıma merkezi okul... ” düzenlemesine yer verilmiştir. ...borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki... ...ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini gösteren belgelerin, c) Yaklaşık...

...kaleminin birim fiyatının tespitinde, yüklenicisi ile idaresi arasındaki anlaşmazlığın... Erbab işçi”, “ 10 u kadar tenzilat adı altında eksi (-) ...tutarını 1,06352 Pn değeri ile çarparak güncelleme adı altında, sözleşme...

hakedişin geç ödenmesi , revize iş programı , süre uzatımı ...gün içinde tahakkuka bağlanarak 60 (altmış) gün içinde ödenir.”, ... ...hesaplanması ile ilgili olarak idaresi ve yüklenici arasında oluşan anlaşmazlığın... ...süre uzatımı verilmesi ve fiyat farkı güncellemesi yapılarak ödenek aktarımının...