...kullanılan işçiliklerin ağırlık oranını temsil eden ve 6 ncı maddeye göre fiyat farkı hesaplanan sabit bir katsayıyı,e) a2: Haftalık çalışma saatinin tamamı idarede kullanılmayan... ... ... hesaplanacağının belirtilmiş olması gerektiği, sözleşme süresi 365 takvim gününü aşan bu hizmet alımı ihalelerinde ... dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanıldığı ...

...reddine karar verilmesi gerektiğini, işin teslim süresinin sözleşmede işe başlama tarihi olan... ... ... bedelinden düşümü ile (1.597.594,92 - 872.249,63) 725.345,29 TL olup bu miktar gecikme cezası kesintisi ... fesih yoluna gitmeyerek ifa ile sonuçlanmasını bekleme tercihinde bulunduğu, bu tercihe göre davacının ...

... sözleşmenin imzalandığı tarihi takip eden 60 gün içerisinde teslim edilmesi gerektiği, sözleşme ... önünde bulundurulduğunda, pandeminin başlangıç süresinden bir hayli zaman geçtikten sonra 29/03 ... ... ...olarak istenen ve yurt dışına siparişi verilip beklemekte olduğumuz torçların teslimatı için...

...Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davalı vekili istinaf başvurusunda... ... Dava, 6098 sayılı TBK’nın 138. ... ...değişir ki artık borçludan edimini ifa etmesini beklemek, sözleşme adaletine ve dolayısıyla... ... 6. ... 2023/67)

...olsun veya olmasın işverenin, iş sözleşmesini süresinin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedeceği hususu hüküm altına alınmıştır. ... ...tarihinden itibaren altmış gün içerisinde 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55’inci...

...varılarak sipariş bedelinin %1'i oranında haftalık gecikme cezası uygulanacaktır. ... ... alınarak; sözleşmeye göre teslim süresinin 60 takvim günü olduğu, sipariş emrinin imalât resimlerinin ... tarafından sözleşmede belirtilen iş teslim süresinin çok ötesinde bir tarihte hazırlanmış olduğu ...

maddesinde; “6.2.1 Elektrik piyasasında lisanssız elektrik üretimine ... kusur ve noksanların giderilmesi ve garanti süresince yerine getirilmesi gereken tüm hususların sağlanması ...