...Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar” ın “ İş programı ve ödenek dilimi” başlıklı 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasında; “4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebep hallerinin gerçekleşmesi veya sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı...

ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 20/a maddeleri gereğince süre bitiminden önce sözleşmeyi fesihte haklı olduğunun anlaşılmasına göre taraf vekillerinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir.

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun “İlkeler” başlıklı 4’üncü maddesinde  “Bu Kanuna göre düzenlenecek sözleşmelerde, ihale dokümanında yer alan şartlara aykırı hükümlere yer verilemez.

maddesi hükmünce hakim, tarafların... Teminatın iadesine ilişkin hükümler başlıklı sözleşmenin 10.4.1. ...yasal dayanağı olarak gösterdiği 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... Öte yandan 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 1. 6100 sayılı HMK’nın 26.

...yasaklanmasına ilişkin 15/02/2012 tarih ve 28205 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan... ...2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür. 10.4.2019, E. ...rağmen arızanın giderilmemesi nedeniyle 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri...

maddesinde; yüklenicinin teslim edeceği cam ... nın 12.11.2007 Olur tarihli işlemi ile 4735 sayılı Kanun'un 26.

...öngörülmeyen işlerde, 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebepler ya da idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, uzatılan süre içinde ve bu süreye göre revize edilen iş programına uygun olarak yapılan iş kalemleri ya da iş grupları için, bu madde hükmüne işin...

...taahhüdünü yerine getirmediğinden bahisle 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri... maddesinin 3. ...yasaklanmasına ilişkin 12/12/2018 tarih ve 30623 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan... 2020/3540, K. ...birlikte, davacı tarafından, 4735 sayılı Kanun'da belirlenen 45 günlük sürede...