...artmasından kaynaklı olarak tedarik sürecinde de sıkıntılar yaşandığı, anılan durumun mücbir sebep hâli oluşturduğu ve bu nedenle sözleşmenin imzalanamadığı, 4735 sayılı Kanu'na eklenen Geçici 4.
4735 mücbir sebep halleri - Arama Sonuçları
... sınırlı sayıda olmadığı, ancak belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden kaynaklanan ... kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi ... ... ...değişikliklerinin mücbir sebep olarak değerlendirilemeyeceği, üretici firmadan kaynaklanan ve yüklenici açısından beklenmeyen üretim hatalarının ise üretici firma yükümlülüğü ve mali sorumluluğu altında olacağı, hizmet alıcısı olarak idareye yüklenemeyeceği, 4735...
...istemiyle açılmış; İdare Mahkemesi'nce; 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu... ... maddesinde sayılan mücbir sebep hallerine bakıldığında hem öngörülemezlik, hem de önlenemezlik şartlarının bir arada gerçekleşmesi gerektiği, idarelere yapılan başvurularda mücbir sebep olarak belirlenmesi istenilen durumun öngörülmezlik...
...kendisiyle 17/11/2020 tarihinde sözleşme imzalanan davacının, mücbir sebep hâlleri dışında usulüne göre ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmediğinden bahisle 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 26....
Kamu İhale Kurumu tarafından mezkur maddenin (e) bendi çerçevesinde mücbir sebep olarak kabul edilebilecek benzeri diğer hallere ilişkin genel bir belirleme yapılabileceği; 4735 Sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), ( ... d) bentlerinde sayılan mücbir sebep hallerine bakıldığında bu durumlarda hem öngörülmezlik, hem de önlenemezlik şartlarının bir arada gerçekleşmesi gerektiği...
Söz konusu Sözleşme hükmünde atıfta bulunan 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanun'un 10'uncu maddesinde ise; “Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir: a) Doğal afetler. ... ... Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer hallerin idare tarafından mücbir sebep olarak kabul edilerek sözleşmenin feshedilmesi için ... kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi ...
Pandeminin ilan edildiği tarihten çok sonra yapılan ihalede mücbir sebep olarak kabul edilemeyeceği.
...Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın … tarih … sayılı Olur'una istinaden, davacının 4735 sayılı Kanun'un 25/(f) maddesinde belirtilen mücbir sebepler dışında ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek...
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun; “Mücbir sebepler” başlıklı 10’uncu maddesinde; “Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir: a) Doğal afetler. ... ...belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir...
...İlkeler Yapım işlerinde süre uzatımı, temelde 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu... ... ...süre uzatımı verilebilecek halleri açıklar ve mücbir sebeplerin yanı sıra, idarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple yüklenicinin kusuru olmaksızın...
4735 sayılı Kanun Madde 10 , Covid-19 , hukuki yarar yokluğu , muarazanın giderilmesi , mücbir sebep , onama kararı , sözleşmenin bitmesi , süre uzatımı , usulden ret , Yargıtay 6.